关于建筑工程的承包合同（2篇）.doc

关于建筑工程的承包合同发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，就工程劳务作业承包事项协商一致，签订本劳务作业承包合同，双方共同遵照执行一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、承包方式：4、承包范围及内容：二、工程工期1、本工程的工期从____年____月____日至____年____月____日，总日历天数____天2、乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）3、因刮风、下雨雪、停水、停电等客观因素造成停工以及乙方无故窝工、返工等均由乙方自行安排好工作，工期不顺延，如由此给甲方造成损失乙方还应承担赔偿责任三、承包价款及支付方式1、承包价款按建筑面积每平方米元计算，总承包价款暂定为元1）1#楼：5137.92㎡×元/㎡=元2）2#楼：4770.42㎡×元/㎡=元3）3#楼：5607.36㎡×元/㎡=元2、承包最终价款以工程竣工决算面积为准3、支付方式：甲方按乙方的工程进度以生活费的名义向乙方支付工程款，具体支付日期及数额由甲方确定，工程竣工验收合格后甲方向乙方支付的工程款应达到工程款总额的80%，剩余20%的工程款作为乙方的质保金，在工程竣工验收一年后由甲方向乙方支付。

四、工程质量标准及验收乙方所承包工程范围内的工程质量必须达到五、材料供应及质量要求应由甲方所提供的材料，甲方需按进度要求保质保量供应，但乙方需提前五日提供所需材料的明细及进场时间计划，否则由此造成的损失由乙方承担六、双方责任和权利（一）甲方的责任和权利1、甲方负责及时提供所需施工图纸、技术资料、技术交底、安全交底等2、甲方负责必须保证整个工程所需用的各种材料3、甲方对承包工作质量、工程进度、安全生产、文明施工有监督、检查、追究乙方违约责任的权利，对违反本工程项目管理制度行为的和工程质量、安全生产达不到标准，甲方有要求乙方承担违约责任的权利，乙方如由此给甲方造成经济损失，甲方有权要求乙方予以赔偿4、乙方固定技术力量达不到合格标准，甲方有权与乙方解除本合同，并要求乙方随时退场5、乙方不服从项目部工作安排、施工管理，安全文明施工管理或工程工期、质量达不到项目部的质量工期要求，甲方有权与乙方解除本合同并要求乙方退场6、乙方施工所需的手头工具由乙方自理大型机具场内水平垂直运输，由甲方无偿提供给乙方使用乙方对甲方提供的机具应妥善保管使用，并办理领用签证手续，若丢失损坏，均由乙方照价赔偿二）乙方责任和权利1、遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方的相关，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。

2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款3、乙方的技术工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技能操作证，特殊工种必须有特种作业操作证，否则由此给甲方造成损失的应由乙方进行赔偿4、服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况5、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款6、按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施7、按国家政策规定与每个务工人员签订《_____》、交纳社会并按合同所约定的条款支付务工人员工资及相关待遇，出现劳务纠纷、工伤及劳动安全事故等均由乙方自行承担责任，甲方不承担任何责任。

8、为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品（如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品）9、在甲方未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解10、乙方因违章操作，违章指挥造成质量事故，必须返工，其返工造成的人工、材料、机械等损失费，由乙方无条件赔偿七、违约责任：1、本协议一经签约，双方须共同遵守，不得违约任何一方无充分条件违约或毁约，支付守约方合同总价5%的违约金2、乙方应未按本合同约定按时完工的，每逾期一日按工程款总额的1%向甲方支付违约金3、乙方应严格按照合同约定的安全质量标准施工，如因质量未能达到验收标准的，乙方按承包的总面积×每平米5元向甲方承担违约责任如因质量不合格造成返工的，材料费、人工费均由乙方负责，由此给甲方造成损失的，乙方还应承担赔偿责任4、乙方对施工预料应采取措施及时清底回收利用，不得浪费，否则乙方应按以上材料款的30%向甲方承担违约责任5、由于甲方原因导致乙方无法再进行施工，乙方有权要求甲方赔偿损失，结算清所完成的工程费用，并退还保证金，要求退场终止合同6、因甲方材料不到位、资金不到位等原因给承包方造成经济损失的，由甲方承担相应的赔偿责任。

八、争议的解决方式：甲、乙双方在履行合同过程中发生争议，可自行协商解决，协商不成的，可向该工程所在地法院提起诉讼九、合同的效力本合同自双方代表人签字、盖章后生效，至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效十、未尽事宜，由甲乙双方另行签订补充协议，与本合同具有同等法律效力十一、本合同一式两份，甲方、乙方各执一份甲方（签字/盖章）：代表人：身份证号：联系方式：乙方：（签字/盖章）：代表人：身份证号：联系方式：签订时间：____年____月____日关于建筑工程的承包合同（二）合同签订时间：发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同第一条、工程概况湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按_____米计算第二条、施工方案护坡（1）基底宽_____米，厚_____米，自下而上慢慢收至高度为_____米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙（水泥标号为42.5，砖要好质量的青砖或红砖）2）拆除厕所旁房屋三间，作进出路3）完工后做围墙10米左右4）墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。

第三条、合同工期1、经双方协商确定,工程期为____日，暂定于自____年____月____日起至____年____月____日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延第四条、价格及付款方式1、工程总承包价为元2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及其它一切费用（包括拆房，打围墙），甲方无需再向乙方支付任何费用3、付款方式：竣工验收后付元，除总金额的百分之五质保金外，剩余部分付，质保金一年满后付清（时间按验收合格之日起计算）第五条、甲方义务1、按合同向乙方拨付工程款2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜第六条、乙方义务1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工的安全稳定2、承包人必须自行完全本合同工程，不得转包他人第七条、施工安全承包人应遵守工程建设有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用，均由乙方承担第八条、验收工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。

如验收不合格，乙方应负责无偿返工第九条、违约责任1、甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金（按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息）2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金;逾期超过十天，甲方有权单方面解除合同第十条、其它本合同于____年____月____日由双方签订，自双方签字或盖章后生效，一式____份，上方各执一份，上交____份发包单位（甲方）（盖章）承包人（盖章）：_____ 联系：_________年____月____日第6页共6页。