2023年关于维修合同范本（精选5篇）.doc

2023年关于维修合同范本（精选5篇） 维修合同1（1835字）　　委托方（简称甲方）：　　承包方（简称乙方）：　　按照《中华人民共和国合同法》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议　　第1条工程概况　　1.1 工程名称：家天下物业维修工程　　1.2 工程内容：家天下物业所指定的维修工程　　第2条 质量等级：合格　　第3条 协议价款与支付　　3.1 承包方式： 甲方把开发商不能处理的维修工程或者物业本身不能处理的工程承包给乙方　　3.2 工程价款：　　3.2.1 本工程主要材料价格乙方会同甲方有关部门进行市场询价或比价确定　　3.2.2本工程图纸外的工程量增减，由乙方会同甲方代表及有关单位签证认可，结算时一并计入　　3.2.3乙方保证在施工期限内完工，每迟一天交工按工程价款的1‰扣款　　3.3付款方式：　　3.3.1本工程竣工验收合格后，甲方向乙方按月支付至工程款的95%，留5%作为工程保修保证金，保修期满后一次性结清　　3.3.2本工程维修所产生的费用不含税，如果需要发票，按3.475%的税率开发票　　第4条 甲方工作及其权利和义务：　　4.1 甲方将对工程质量、施工进度按计划进行考核，提出相关意见，并且甲方也有权对工程质量、施工进度等进行监督，对发现的问题和不合格的地方，有权要求乙方进行整改。

　　4.2 若乙方未按时整改或不听从甲方意见的，甲方有权要求乙方停止施工或进行安全整改　　第5条 乙方工作及其权利和义务：　　5.1 工程量要严格按照施工图纸、预算的内容进行施工，必须保质保量，若未按要求进行施工，则扣除相应的工程款　　5.2 保证施工期间作到文明施工，不得乱堆乱放施工垃圾，保证施工现场周围的环境整洁，保证工完场清，保证清洁卫生符合有关规定，承担违反有关规定造成损失和罚款　　5.3 乙方在施工过程中必须严格按照有关操作规程进行操作，作好安全防范工作，防止一切事故的发生若因违反操作规程出现人身伤亡事故，一切后果由乙方自行承担　　5.4乙方接到甲方的安全整改通知后，乙方应按时整改，并以书面形式通知甲方进行整改检查施工严格按照国家有关安全规范、标准执行　　第6条 质量及验收：　　6.1 工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件　　6.2 本工程施工应严格按照有关施工规范进行，若故意违章操作，一切后果由乙方全部承担　　第7条 竣工验收　　7.1 工程完工后，双方会同使用部门进行竣工验收，验收以技术方案核定单和国家颁布的工程施工及验收规范为准　　7.2 工程完工验收，乙方必须作到工完场清。

　　第8条 保修期　　8.1 保修内容、范围：按国家现行《房屋建筑工程质量保修办法》执行　　8.2 保修期限：　　8.3 保修时间：乙方应在接到甲方修理通知三日内即派人修理，三日内没有到场维修，甲方委托其它单位或自行修理，费用直接在保修保证金内扣除，不足部分由乙方承担补足在保修期服务中，乙方应及时认真，不得推诿、扯皮，否则甲方也可直接使用保修、保证金自行维修　　第9条 协议生效与终止　　9.1 协议生效：双方签字盖章后生效　　9.2 协议终止：结清工程款后自行失效　　第10条 协议份数　　此协议共 份，甲方各执 份，乙方执 份，由甲方送有关部门　　甲方：　　乙方：　　日期：维修合同2（1511字）　　甲方：　　乙方：　　根据《中华人民共和国合同法》的规定，以及有关法律、法规，在自愿、平等的基础上，合同双方就 管道维修 工程事宜，经协商，达成一致，签订本合同　　一、工程名称： 小区院内各公用管道阀门　　二、工程地点：平山县县标北街13号山水青城小区　　三、承包方式：乙方包工包料　　四、工程合同造价：暂造价为人民币: 捌仟叁佰陆拾陆元整，￥：8366元，最终总造价以决算审计为准　　五、施工期限： __年__月__日至 __年__月__日。

工期为 天；工期每延期一天建设单位有权按合同总造价的. 3‰ 扣罚施工单位工程款工期如遇特殊情况不能按期完工，应由施工单位书面向建设单位提出，双方协商适当延期　　六、工程质量及验收：　　施工单位应依照建设单位提供的相关技术资料要求，严格按国家颁发的有关技术规范标准和有关部门的审批方案施工，以确保施工质量施工期间建设单位应委派现场监督人员监督施工质量，并会同施工单位协商解决施工中疑难和隐蔽性工程质量验收、签证工程竣工后，邀请质检部门专职检查人员与甲、乙双方共同参与验收，验收时乙方需提供本工程所用材料的检验报告和合格证等相关证件　　七、双方责任：　　甲方：　　1、保证“三通”（水、电、路）施工条件提供相关图纸技术资料，派现场监督人员监督工程质量进度　　2、有责任监督将全部工程款转入施工单位指定账户　　3、办理除质量技术监督部门外的所有法规性施工手续　　乙方：　　1、对施工环境的安全要检查监督，发现安全隐患要及时采取措施予以纠正　　2、乙方技术人员要持证上岗，认真研究图纸，安排好施工进度，把好质量关、安全关，坚持每天填写施工记录，每天清理现场垃圾，交工前彻底清理现场卫生　　3、遇特殊情况需及时与甲方说明情况，避免不必要的损失。

　　4、保证施工现场的施工安全，施工期间乙方发生的一切安全事故，均由乙方承担　　八、质量保修：　　保质期二年在保质期内，乙方维修、改造或安装的部分（包括设备、管道等），在运行过程中出现问题（造成直接经济损失的，由乙方赔偿由此给甲方所带来的一切损失乙方无偿维修、更换（或另行安装）因操作不当造成的事故，责任由甲方承担　　九、违约责任：　　本合同经甲、乙双方盖章、签字后生效不得单方违约、废止　　合同；若单方违约、废止，应按合同总造价的百分之十五作为违约金赔偿对方　　十、解决合同纠纷的方式：　　双方因履行本合同发生争议纠纷时协商解决；协商不成，双方同意提交延安仲裁委员会仲裁　　十一、本合同正本一式三份，甲乙双方各持一份　　甲方：　　乙方：　　日期：维修合同3（780字）　　甲方：　　乙方：　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规明文规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方维修空调事宜，甲、乙双方达成如下协议：　　一、乙方负责维修甲方办公室的30台空调(挂机)　　二、乙方的维修内容为：　　1、清洗空调;　　2、添加制冷添加剂;　　3、配置10个空调遥控器;　　4、保障空调正常工作的其他维护内容。

　　三、乙方保证于3月28日前将维修后的空调如数交付甲方，并自交付之日起1年内，空调再次发生故障时，乙方应及时免费保修　　四、乙方必须保证空调拆卸后的完好无损，承担维修期间保管拆卸空调的盗失责任，保证维护后的安装固定　　五、未经甲方同意不得擅自将维修工作转包给第三方，也不得擅自更换不需要更换的空调零部件确需更换，应通知甲方，并保证更换零部件与原装部件的一致或与整机功能性能的匹配　　六、甲方验收维修空调合格后，一次性支付乙方空调维修费费用依据乙方维修工作内容核算(含税费)其中：　　1、空调清洗保养并添加制冷剂120元/台;　　2、配置万能空调遥控器30元/个　　七、本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决;协商不成时，任何一方可以向人民法院提起诉讼　　八、本合同未尽事宜，经合同双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本规定具有同等法律效力　　九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效　　甲方：　　乙方：　　日期：维修合同4（842字）　　供方：　　需方：　　签订时间： __年__月__日　　一、供需双方本着平等互利、协商一致的原则，签订本合同，以便共同遵守　　二、产品名称、型号、序号、故障原因、处理方法、收费金额　　产品名称规格型号产品序号故障原因处理方法维修费零件费返程运费:　　差旅费：　　上门服务费：　　合计人民币金额(大写)：　　三、维修方式、维修地点：_____________________________________________　　四、修复设备的交付方式、地点：_____________________________________________　　五、需方在按本合同付款后，供方实施维修，在_________日内修复并按第四条中规定的方式寄(送)出。

　　六、设备修复后，对于该设备的同一故障，供方提供三个月的保修　　七、合同执行期间，如因故不能履行或需要修改，必须经双方同意，并另订合同，方为有效　　八、违约责任：按《中华人民共和国合同法》及其它相关规定执行　　九、解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决协商不成，由_________仲裁委员会仲裁　　十、上述条款如有未尽事宜，应以书面补充，_________作为附件　　十一、本合同另附件_________张，本合同一式_________份，双方各执一份，件有效　　十二、其它约定事项：______________________________________________________　　供方单位名称(章)　　需方单位名称(章)　　日期：维修合同5（3713字）　　甲方：（以下简称甲方）　　乙方：（以下简称乙方）　　依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就房屋维修事项协商一致，订立本合同　　一、工程概况　　1、工程名称：　　2、工程地点：　　3、工程范围：　　4、合同工期：开工日 __年__月__日，竣工日 __年__月__日，该工期包括法定节假日、交叉施工、配合施工的等待时间。

因天气或其它因素影响施工，经甲方确认同意后乙方可以适当延长工期　　二、工程服务形式　　包工、包料、包工期、包质量　　三、结算方式　　甲、乙双方及监理人员就需要维修部位及工程量，进行技术联系单形式会签，工程量以甲、乙双方及监理人员签字确认后的技术联系单内容为基准，确定工程总造价　　甲、乙双方将双方签字盖章的结算书和甲、乙双方及监理人员共同签字的工程量技术联系单，作为合同附件附后　　四、工程总价　　暂定为人民币 万元（最终以甲、乙双方确认的结算值为准）　　五、工程质量监督与检查验收　　乙方在施工中要严格按照国家、行业标准和企业规范及本合同约定进行施工，并随时接受甲方的检查，并为检查、检验提供便利条件，对甲方提出的问题，乙方应及时进行整改，维修工程结束后，由甲、乙双方及被维修房屋的业主共同对工程进行验收，验收合格以三方签字确认的《施工记录单》为准在竣工验收时，对于甲方或业　　主确认的尚未修复的工程质量问题，由乙方负责按甲方的要求继续维修，并承担逾期责任　　六、工程款支付　　工程完工验收合格后付工程款总额的97%，剩下3%作为质量保证金，保修期满后无质量问题全额支付乙方　　七、保修　　1、自乙方维修工程完工后，乙方须对全部工程承担保修责任，保修期为年，自工程竣工验收合格并交付甲方之日起计算。

　　2、工程保修金为工程款的 ％，保修期满后十日内，甲方将保修金的剩余部分无息返还　　3、保修期内，如维修工程出现质量问题，乙方应保证接到甲方通知后2小时内派人进行检查及维修，并应在甲方确定的合理期限内修复完毕，如乙方逾期未派人修复或二次维修后仍出现问题的，甲方有权另行委。