各工种清包工合同.doc

钢筋工程施工承包合同甲方（全称）：乙方（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同并共同遵照执行一、工程概况 1、工程名称：吉林泉德秸秆综合利用有限公司制浆项目2、工程地点：吉林省德惠市开发区3、工程内容：钢筋工程4、工程量： 以竣工图纸所示工程量作为决算依据二、工程承包形式 1、承包形式：清包工即乙方负责钢筋工程的人工作业三、合同工期 　　　　　　　　　　　　开工日期：2015 年 月 日 竣工日期：2015 年 月 日合同工期总日历天数 天期间如遇不可抗力因素的影响，经甲方认可后，工期可相应顺延四、工程质量标准 符合图纸设计和施工规范要求，达到合格标准。

施工过程中由于乙方原因经甲方或相关质检部门检查不合格，乙方无条件返工，因返工造成甲方其他工种窝工损失的损失费用由乙方负责；如乙方多次（三次以上）检查不合格，甲方有权对乙方进行处罚，处罚金额500-1000元/次五、合同价款的确定 采用固定单价形式：以实际竣工工程量为计算依据（包括钢筋电渣压力焊接头、预埋件制作），每吨 元此价格双方签字生效后不做调整，如有较大图纸变更双方另行商定变更部分的价款六、付款方式 1、本工程施工工期较短无预付款，施工过程中每月按形象进度65%支付工程款2、剩余工程款在工程全部竣工并验收合格后一次性付清七、施工组织与工期1、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工，接受甲方对工程进度的监督、检查，工程实际进度与计划不符时，甲方有权责令限期改进，乙方应按甲方的要求整改，期间赶工费用由乙方自理 八、安全及文明施工与管理1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工,否则后果自负3、特殊工程需持有劳动部门核发的上岗证，持证上岗4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，由乙方自行处理并承担全部经济责任。

工期不顺延九、双方责任1、甲方负责提供施工所需辅助材料和主要机械设备，施工技术、质检人员由甲方负责2、乙方按约定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求3、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及采取吵闹、威胁等不当手段，否则，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方承担十、附则1、双方在本协议中未约定的,按国家法律法规执行2、本协议经双方签名后生效，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决；协商不成，由签约所在地人民法院裁决3、本协议一式2份，双方各执1份，具有同等法律效力 　　甲方：（签字） 乙方：（签字） 年 月 日 年 月 日　　模板工程施工承包合同甲方（全称）：乙方（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同并共同遵照执行。

一、工程概况 1、工程名称：吉林泉德秸秆综合利用有限公司制浆项目2、工程地点：吉林省德惠市开发区3、工程内容：模板工程4、工程量： 以竣工图纸所示工程量作为决算依据二、工程承包形式 1、承包形式：清包工即乙方负责模板工程的人工作业三、合同工期 　　　　　　　　　　　　开工日期：2015 年 月 日 竣工日期：2015 年 月 日合同工期总日历天数 天期间如遇不可抗力因素的影响，经甲方认可后，工期可相应顺延四、工程质量标准 符合图纸设计和施工规范要求，达到合格标准施工过程中由于乙方原因经甲方或相关质检部门检查不合格，乙方无条件返工，因返工造成甲方其他工种窝工损失的损失费用由乙方负责；如乙方多次（三次以上）检查不合格，甲方有权对乙方进行处罚，处罚金额500-1000元/次五、合同价款的确定 采用固定单价形式：以实际竣工混凝土粘灰面积工程量为计算依据，每平方米 37元此价格双方签字生效后不做调整，如有较大图纸变更双方另行商定变更部分的价款六、付款方式 1、本工程施工工期较短无预付款，施工过程中每月按形象进度65%支付工程款。

2、剩余工程款在工程全部竣工并验收合格后一次性付清七、施工组织与工期1、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工，接受甲方对工程进度的监督、检查，工程实际进度与计划不符时，甲方有权责令限期改进，乙方应按甲方的要求整改，期间赶工费用由乙方自理 八、安全及文明施工与管理1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工,否则后果自负3、特殊工程需持有劳动部门核发的上岗证，持证上岗4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，由乙方自行处理并承担全部经济责任工期不顺延九、双方责任1、甲方负责提供施工所需辅助材料和主要机械设备，施工技术、质检人员由甲方负责2、乙方按约定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求3、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及采取吵闹、威胁等不当手段，否则，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方承担十、附则1、双方在本协议中未约定的,按国家法律法规执行2、本协议经双方签名后生效，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决；协商不成，由签约所在地人民法院裁决3、本协议一式2份，双方各执1份，具有同等法律效力。

　　甲方：（签字） 乙方：（签字） 年 月 日 年 月 日　　脚手架工程施工承包合同甲方（全称）：乙方（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同并共同遵照执行一、工程概况 1、工程名称：吉林泉德秸秆综合利用有限公司制浆项目2、工程地点：吉林省德惠市开发区3、工程内容：脚手架工程（主体结构、砌筑工程、室内外粉饰工程）4、工程量： 以竣工图纸所示工程量作为决算依据二、工程承包形式 1、承包形式：清包工即乙方负责脚手架工程的人工作业三、合同工期 　　　　　　　　　　　　开工日期：2015 年 月 日 竣工日期：2015 年 月 日合同工期总日历天数 天。

期间如遇不可抗力因素的影响，经甲方认可后，工期可相应顺延四、工程质量标准 符合图纸设计和施工规范要求，达到合格标准施工过程中由于乙方原因经甲方或相关质检部门检查不合格，乙方无条件返工，因返工造成甲方其他工种窝工损失的损失费用由乙方负责；如乙方多次（三次以上）检查不合格，甲方有权对乙方进行处罚，处罚金额500-1000元/次五、合同价款的确定 采用固定单价形式：总建筑面积4995㎡，每平方米 34元此价格双方签字生效后不做调整，如有较大图纸变更双方另行商定变更部分的价款六、付款方式 1、本工程施工工期较短无预付款，施工过程中每月按形象进度65%支付工程款2、剩余工程款在工程全部竣工并验收合格后一次性付清七、施工组织与工期1、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工，接受甲方对工程进度的监督、检查，工程实际进度与计划不符时，甲方有权责令限期改进，乙方应按甲方的要求整改，期间赶工费用由乙方自理 八、安全及文明施工与管理1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工,否则后果自负3、特殊工程需持有劳动部门核发的上岗证，持证上岗。

4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，由乙方自行处理并承担全部经济责任工期不顺延九、双方责任1、甲方负责提供施工所需辅助材料和主要机械设备，施工技术、质检人员由甲方负责2、乙方按约定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求3、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及采取吵闹、威胁等不当手段，否则，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方承担十、附则1、双方在本协议中未约定的,按国家法律法规执行2、本协议经双方签名后生效，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决；协商不成，由签约所在地人民法院裁决3、本协议一式2份，双方各执1份，具有同等法律效力 　　甲方：（签字） 乙方：（签字） 年 月 日 年 月 日　　瓦工工程施工承包合同甲方（全称）：乙方（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同并共同遵照执行。

一、工程概况 1、工程名称：吉林泉德秸秆综合利用有限公司制浆项目2、工程地点：吉林省德惠市开发区3、工程内容：瓦工工程（砌筑工程含植筋、屋面工程、地面工程、室内外粉饰工程）4、工程量： 以竣工图纸所示工程量作为决算依据二、工程承包形式 1、承包形式：清包工即乙方负责瓦工工程的人工作业三、合同工期 　　　　　　　　　　　　开工日期：2015 年 月 日 竣工日期：2015 年 月 日合同工期总日历天数 天期间如遇不可抗力因素的影响，经甲方认可后，工期可相应顺延四、工程质量标准 。