适用范围广的劳务合同(知识研究版本).doc

工商业屋顶光伏发电站建设项目劳务专项施工合作协议甲方（全称）： 乙方（全称）： 工商业屋顶光伏发电站建设项目劳务专项施工合作协议甲方（全称）： 乙方（全称）： 依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就遵义市厂房屋顶及部分小区屋顶办公楼屋顶分布式光伏电站项目建设工程合作施工事宜协商一致，订立本协议1、工程概况工程名称：工商业屋顶光伏发电站建设项目工程地点：2、工程合作范围甲方提供：光伏组件、逆变器、电箱、并网箱、箱变、直流电缆、并网电缆、电线杆（甲供材料，不包含在乙方辅材内）乙方提供：支架材料配件及乙方施工的所有辅材（见附件），安装施工、项目管理、配合甲方并网调试、电网接入、验收、移交生产、性能质量保证等有关事项特别说明：屋顶或工商业顶面所有工程由乙方负责施工，除此之外的工程由甲方负责3、协议工期3.1 协议期限：协议有效期自签订之日开始，协议双方履行完协议约定的全部义务时协议终止，协议到期不意味着协议双方的权利义务终止，协议约定的乙方义务仍然需要履行。

3.2 项目工期：项目于xxxx年xx 月 xx 日前进场施工，总工期以现场实际要求为准4、质量标准工程质量标准：符合国家安全规定的标准及设计要求，符合工程建筑设计和工程建设协议约定的内容（乙方需特殊考虑施工安全并保证不对房屋造成损害）4.1 项目验收标准：达到国家规范验收标准及设计要求，并配合甲方通过当地电力公司的并网验收，系统正常投入运行4.2 材料设备要求：甲乙双方要保证全部材料设备的品牌型号且保证外观一致，相应厂家对应产品生产的全部流程均有可靠的控制；需提供相应的出厂证明、质量保证书；要保证本协议项下采购的材料设备只用于本协议项下的工程，双方不得以自己的库存材料、设备充当本协议项下的材料、设备，也不得以其他协议项下的材料、设备冲抵本协议项下的材料、设备5、协议价款5.1 协议价格　　　本项目总容量300兆瓦现以乙方协调的实际工作量为准，乙方协议暂定工程单价为人民币 万元/兆瓦，协议总合价约（ ：xxxx元）工程最终结算以竣工验收确认的实际规模结算6、协议价款支付方式6.1预付款：无 6.2甲方按月进度80%支付乙方工程进度款，即每月30号前乙方报进度，次月10号前甲方付足乙方所完成的工程量的工程款。

乙方向甲方呈报已完工施工工程量，甲方收到呈报的工程量后三天内组织验收完毕（逾期视同乙方所完成工程量合格）验收完成并按本合同约定付足乙方80%的工程款，下一个月拨付乙方工程进度款时补足上个月的20%，以此类推滚动支付，工程完工经验收合格3日内支付至总工程量的97%，剩余的3%从完工日期开始计算，一年内支付6.3若甲方未能按时支付乙方工程款，甲方按应支付金额3%每日向乙方支付违约金6.4甲方在本合完善同时向乙方提供施工面（进场开工施工面不少于6兆瓦），并保障乙方不会因无工作面或甲供材料而停工，否则由此产生的损失由甲方赔偿给乙方6.5验收标准：乙方按甲方提供的图纸施工，甲方按提供给乙方的施工图纸进行验收6.6工程款支付方式：现金或现金转账6.7暂定开票形式：乙方范围内所有的材料乙方不提供任何票据，提供乙方只提供3%劳务专用票根据实际情况双方协商作补充协议7、双方责任及义务 7.1甲方责任及义务7.1.1派驻现场工程管理人员或监理，对本工程的进度、质量、安全进行全面动态跟踪管理7.1.2参与工程的竣工验收，并对竣工验收合格工程予以签认7.1.3按照协议约定的协议价款及支付相关条款，按时支付乙方工程价款。

7.1.4有权根据协议约定，对因乙方原因带来的损失，提出赔偿7.2 乙方责任及义务：7.2.1乙方按协议约定的乙范围要求完成所有工作内容系统的接入性能应满足甲方要求7.2.2乙方在施工期间及工程未交付使用前应做好工程现场成品保护工作7.2.3乙方负责工程验收后的保修，在保修期间由于工程质量原因发生的返工费用乙方自行承担（但由于不可抗力的原因及非乙方人为破坏情况除外） 7.2.4在项目的施工中，因乙方原因造成所使用屋面损坏时，应当负责进行修复，并在国家规定的保修期内（建成后运营 1 年内）承担保修责任，所发生费用由乙方承担 7.2.5做到现场文明施工并服从甲方的现场管理和统一安排　7.2.6保持施工现场整洁、符合安全及文明施工等有关规定工程施工中及时清运建筑垃圾，工程交工前要达到工完场清的要求8、甲方、乙方承诺甲方向乙方承诺按照合作协议约定的期限和方式支付协议价款及其他应当支付的款项乙方向甲方承诺按照协议约定进行施工、竣工，在协议约定的项目工期时间内竣工并网，并在质量保修期内承担工程质量保修责任安全责任：在施工过程中，如发生安全事故，除去保险公司赔付后，2万元以下的（含2万元）由乙方自行承担，超过2万元时由甲方承担80%，乙方承担20%。

保险由甲方统一购买，乙方承担购买费用，购买保险赔付金额不低于120万元9、 违约责任及处理方式1、任何一方未按本协议约定条款履行义务均视为违约2、违约方承担一切违约责任，并承担赔付守约方损失的责任3、如甲方拖欠乙方工程款，因此所产生的所有损失及责任都由甲方承担4、甲方必须保障施工物料及时到位，如无特殊不可抗力原因，杜绝出现因施工物料缺失导致施工进度推迟，造成停工误工3天以上的情况，甲方从第四天开始每天应对施工队伍机械及工人进行生活补偿，机械费800元/天，人工费300元/天，直至正常施工为止5、在履行本协议过程中，如发生违约现象，双方友好协商解决，协商不成时，双方约定向工程所在地人民法院诉讼6、如若不能按约定时间及标准支付，支付当月工程款，甲方需配合乙方催收工程款7、验收合格后甲方必须在7个工作日内把工程款打到乙方指定的账户内，如到期不打款视为甲方违约乙方有权采取一切措施阻止甲方施工直到甲方把款打到乙方账户上　10、设计变更、不可抗力处理1.设计变更、不可抗力（台风，暴雨（雪）天，停电）、其他非乙方原因（物料不到位等）造成的的工期延误相应顺延，工期延误期间的窝工费用双方友好协商，由甲方出面协调解决。

11、其他 1、本协议未尽事宜，可通过双方友好磋商，签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力　2、本协议自双方授权代表签字并加盖各自公章或协议专用章之日起生效3、本协议文本一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力甲方（盖章）： 开户银行 ： 　　　　　　　　　　账户： 法定代表人 ：　　　　　　　　　　 　　　　　　　 委托代理人（签字）： ： 　　　　　　　　　　 乙方（盖章）： 开户银行：账户： 法定代表人：委托代理人（签字）： ：订立时间 年 月 日　签订地址：第 6 页 共 6 页。