第十一章工程合同争议的解决.ppt

第十一章第十一章  违约与合同纠纷的解决违约与合同纠纷的解决 返回总目录返回总目录返回总目录返回总目录 第一节 承包人的违约与对策•一、承包人的违约一、承包人的违约•（（1）拒不拆除，或拒不返工不合格工程；）拒不拆除，或拒不返工不合格工程；•（（2）拒不运走、替换不合格材料、设备；）拒不运走、替换不合格材料、设备；•（（3）承包人破产；）承包人破产；•（（4）涉及腐败欺诈；）涉及腐败欺诈；•（（5）违约分包；）违约分包；•（（6）违约转让；）违约转让；•（（7）拒不执行）拒不执行“开工通知令开工通知令”；；•（（8）施工进度过慢；）施工进度过慢；•（（9）不按投标文件的要约及时配备称职的关键管理人员和技术人员；）不按投标文件的要约及时配备称职的关键管理人员和技术人员；•（（10）不按投标文件的要约配备关键的施工装备；）不按投标文件的要约配备关键的施工装备；•（（11）无视监理工程师的事先警告，固执地或公然地忽视履行合同所）无视监理工程师的事先警告，固执地或公然地忽视履行合同所规定的义务规定的义务第一节 承包人的违约与对策•二、承包人的违约对策•（一）承包人违约被课以违约金（一）承包人违约被课以违约金•（二）承包人严重违约而被终止合同（二）承包人严重违约而被终止合同•（三）终止合同后的补救措施（三）终止合同后的补救措施•（（1）合同终止日估价；）合同终止日估价；•（（2）合同终止后的支付；）合同终止后的支付；•（（3）合同提前终止契约利益的转让。

合同提前终止契约利益的转让第二节 业主的违约与对策•一、业主的违约•1.如果业主根据第如果业主根据第60.10款所确定的支付到期时限之后的款所确定的支付到期时限之后的28天，还没天，还没有将应支付给承包人的款项支付给承包人，则属于业主违约；有将应支付给承包人的款项支付给承包人，则属于业主违约；•2.业主采用干涉、阻挠、或拒绝监理工程师所签发任何支付证书所需业主采用干涉、阻挠、或拒绝监理工程师所签发任何支付证书所需的批准；的批准；•3.业主宣告破产，或宣告停业清理；业主宣告破产，或宣告停业清理；•4.业主通知承包人由于不可预见的原因，无法继续履行合同义务；业主通知承包人由于不可预见的原因，无法继续履行合同义务；•5.暂停工程持续时间超过合同条件规定的极限时间（例如暂停工程持续时间超过合同条件规定的极限时间（例如84天或天或56天）天）监理工程师未发出复工的许可；监理工程师未发出复工的许可；第二节 业主的违约与对策•二、业主违约后承包人的对策•1.承包人终止合同；•2.承包人装备的撤离；•3.终止合同后的支付；•4.承包人有权暂停工程；•5.复工案例分析• 某工程项目由于业主违约，合同被迫终止。

终止前的财务状况如下：有效合同价为某工程项目由于业主违约，合同被迫终止终止前的财务状况如下：有效合同价为1000万元，利润目标为有效合同价的万元，利润目标为有效合同价的5%违约时已完成合同工程造价违约时已完成合同工程造价800万元每月扣万元每月扣保留金为合同工程造价的保留金为合同工程造价的l0%，保留金限额为有效合同价的，保留金限额为有效合同价的5%动员预付款为有效合同价动员预付款为有效合同价的的5%（未开始回扣）承包商为工程合理订购材料（未开始回扣）承包商为工程合理订购材料50万元（库存量）承包商已完成暂万元（库存量）承包商已完成暂定项目定项目50万元指定分包项目万元指定分包项目100万元，计日工万元，计日工l0万元，其中暂定金调整百分比为万元，其中暂定金调整百分比为10%承包商设备撤回其国内基地的费用为承包商设备撤回其国内基地的费用为l0万元（未单独列入工程量表），承包商雇佣的所有万元（未单独列入工程量表），承包商雇佣的所有人员的遣返费为人员的遣返费为l0万元（未单独列入工程量表）已完成的各类工程及计日工均已按合同万元（未单独列入工程量表）已完成的各类工程及计日工均已按合同规定支付。

假定该工程实际工程量与工程量表中一致，且工程无调价规定支付假定该工程实际工程量与工程量表中一致，且工程无调价 问题：问题：•(1)合同终止时，承包商共得到多少暂定金付款？合同终止时，承包商共得到多少暂定金付款？• (2)合同终止时，业主已实际支付各类工程付款共计多少万元？合同终止时，业主已实际支付各类工程付款共计多少万元？• (3)合同终止时，业主还需支付各类补偿款多少万元？合同终止时，业主还需支付各类补偿款多少万元？• (4)合同终止时，业主总共应支付多少万元的工程款？合同终止时，业主总共应支付多少万元的工程款？ 第三节 ADR技术在争议解决中的应用 •一、工程合同争议解决的方式一、工程合同争议解决的方式 • 工程合同争议解决的方式有多种，常见的有和解、仲常见的有和解、仲裁、诉讼、工程师裁定、调停、调解、争议裁决委员会裁、诉讼、工程师裁定、调停、调解、争议裁决委员会(DAB)等方式其中，和解、仲裁、诉讼是较为传统的模式，也是使用较多的方式随着建筑市场的发展，双赢、友好、持续合作的经营理念得到了推广，业主和承包商都更倾向于以友好的方式来解决争议工程师裁定、调停、工程师裁定、调停、调解、调解、DAB等有着共同的特点，就是在第三方主持下友好等有着共同的特点，就是在第三方主持下友好协商地解决问题。

这几种方式被归纳为一类，通称为工程协商地解决问题这几种方式被归纳为一类，通称为工程合同争议替代解决方式合同争议替代解决方式(ADR)二、ADR的基本概念• • (一一)ADR的定义的定义 • 所谓所谓ADR，英文全称为，英文全称为Alternative Dispute Resolution ，通，通常译为常译为“替代性争议解决方式替代性争议解决方式”，根据其实质内容，也可译为，根据其实质内容，也可译为“非诉非诉讼争议解决方式讼争议解决方式”或或“审判外争议解决方式审判外争议解决方式”ADR是一个总括性概是一个总括性概念，泛指一切诉讼和仲裁以外的争议解决方式念，泛指一切诉讼和仲裁以外的争议解决方式同时ADR又是一个开放性的概念，随着实践经验的增加而不断扩展、创新和发展目前，国际上学术界对于ADR应包括哪些程序制度仍然存在较大分歧，其定义也不统一但一般说来，工程合同的ADR方式通常包括工程师裁定、调停、调解、工程争议裁决委员会(DAB)等二、ADR的基本概念• (二二)ADR的优点的优点    • 与仲裁、诉讼相比，与仲裁、诉讼相比，ADR具有四个明显的优势。

具有四个明显的优势    •       1．明显减少费用．明显减少费用    ADR的程序远比仲裁、诉讼简单，聘请的专家较少，耗时也更的程序远比仲裁、诉讼简单，聘请的专家较少，耗时也更短，因而能显著节约成本短，因而能显著节约成本 •       2．减少最终解决争议的延误．减少最终解决争议的延误  ADR消耗的时间短，双方投入的人力、精力远比仲消耗的时间短，双方投入的人力、精力远比仲裁、诉讼少主要工作是由裁、诉讼少主要工作是由ADR专家来进行，对合同双方的工作干扰较小，不会导致专家来进行，对合同双方的工作干扰较小，不会导致大的延误大的延误    •       3．保护现有的合作关系和市场信誉．保护现有的合作关系和市场信誉,仲裁和诉讼中的长期敌对关系，是双方都不仲裁和诉讼中的长期敌对关系，是双方都不愿意面临的为了声誉及进一步开拓市场，业主和承包商都力求在友好的气氛中，力愿意面临的为了声誉及进一步开拓市场，业主和承包商都力求在友好的气氛中，力求在平和、隐蔽的环境下解决争议在这方面，求在平和、隐蔽的环境下解决争议在这方面，ADR具有明显的优势具有明显的优势   •       4．比诉讼得到更令人满意的结果．比诉讼得到更令人满意的结果    通常在诉讼结束后，任一方都不是赢家，大量通常在诉讼结束后，任一方都不是赢家，大量的精力被消耗在长期的诉讼中，通过诉讼得到的一些补偿可能不足以抵消在诉讼过程的精力被消耗在长期的诉讼中，通过诉讼得到的一些补偿可能不足以抵消在诉讼过程中损耗的时间和费用，工程进度也可能受到严重影响。

而中损耗的时间和费用，工程进度也可能受到严重影响而ADR的形式非常多样化，从的形式非常多样化，从调停、调解到友好裁定，依据实际情况不断寻求比较平衡的、双方都能接受的结果调停、调解到友好裁定，依据实际情况不断寻求比较平衡的、双方都能接受的结果三、专家裁定• 对于业主和承包商之间出现的某些较小的意见分歧，可以工程师裁定对于业主和承包商之间出现的某些较小的意见分歧，可以工程师裁定这这些可由监理工程师裁定的意见分歧通常预先在承包合同中说明些可由监理工程师裁定的意见分歧通常预先在承包合同中说明FIDIC《《施工合施工合同条件同条件》》1999版第版第3．．5款规定：款规定：“每当本条件规定工程师应按第每当本条件规定工程师应按第3．．5款对任何款对任何事项进行商定或确定时，工程师应与每一方协商，尽量达成协议如达不成协事项进行商定或确定时，工程师应与每一方协商，尽量达成协议如达不成协议，工程师应对所有有关情况给予应有考虑后，按照合同作出公正的确定工议，工程师应对所有有关情况给予应有考虑后，按照合同作出公正的确定工程师应将每项商定意见或确定向双方发出通知，并附详细依据除非并直到根程师应将每项商定意见或确定向双方发出通知，并附详细依据。

除非并直到根据第据第20条条(索赔、争议和仲裁索赔、争议和仲裁)的规定作出修改，各方均应履行每项商定或确定的规定作出修改，各方均应履行每项商定或确定事项    •       值得注意的是，在我国，值得注意的是，在我国，裁定争议的工程师不是派驻现场的一般监理人员，裁定争议的工程师不是派驻现场的一般监理人员，而应是该监理公司较权威的专家而应是该监理公司较权威的专家这种方式快捷，但适用的范围和效力都有限，这种方式快捷，但适用的范围和效力都有限，作出的裁定也不具备强制执行力，如果不能作出裁定或裁定得不到执行，就应作出的裁定也不具备强制执行力，如果不能作出裁定或裁定得不到执行，就应采用更权威有效的方式，如调解、仲裁、诉讼等采用更权威有效的方式，如调解、仲裁、诉讼等四、调停 (一一)定义定义    •       调停，是指由独立的第三方作为调停人，通过与当事人之间的单独会议调停，是指由独立的第三方作为调停人，通过与当事人之间的单独会议(秘密会议秘密会议)和和联席会议联席会议(穿梭外交的一种形式穿梭外交的一种形式)来帮助当事人，集中了解他们真正的兴趣和实现意图的实来帮助当事人，集中了解他们真正的兴趣和实现意图的实力，尽量引导他们实现可能的解决方法。

力，尽量引导他们实现可能的解决方法    调停过程的关键是独立的第三方通常不会提出调停过程的关键是独立的第三方通常不会提出什么是适当的解决方法的建议他只不过是在帮助当事人寻找和实现他们自己的协议，这什么是适当的解决方法的建议他只不过是在帮助当事人寻找和实现他们自己的协议，这与请专家来作裁定是完全不同的与请专家来作裁定是完全不同的   •       (二二)调停方法调停方法•       通常认为调停有两种基本方法：促进法和评估法通常认为调停有两种基本方法：促进法和评估法    •       促进法是一种以利益为基础的方法，一般是一种绝对调停的方式这是调停人位于当促进法是一种以利益为基础的方法，一般是一种绝对调停的方式这是调停人位于当事人之间，可以相互进行沟通，侧重他们的共同利益并提供一种环境，便于当事人自己找事人之间，可以相互进行沟通，侧重他们的共同利益并提供一种环境，便于当事人自己找出解决争端的方法一般情况下调停人不会表达自己的观点或者提出某种形式调停的解决出解决争端的方法一般情况下调停人不会表达自己的观点或者提出某种形式调停的解决方法，而是引导双方当事人提出来方法，而是引导双方当事人提出来。

•      评估法被认为是一种侧重于权利的方法，它重视争议当事人各自的权利使用这种方评估法被认为是一种侧重于权利的方法，它重视争议当事人各自的权利使用这种方法，调停人试图评价案件各方当事人的优势和弱势，并且发表自己的观点这种方法的目法，调停人试图评价案件各方当事人的优势和弱势，并且发表自己的观点这种方法的目的是影响当事人调整自己的位置，以便达到解决争端的目的的是影响当事人调整自己的位置，以便达到解决争端的目的四、调停•      (三三)调停人调停人    • 选择调停人是调停操作中的一个至关重要的环节如何处理好这个问题不仅仅要注选择调停人是调停操作中的一个至关重要的环节如何处理好这个问题不仅仅要注重调停的基本方法，而且还包括应该遵循的程序细节问题所挑选的调停人应该具有重调停的基本方法，而且还包括应该遵循的程序细节问题所挑选的调停人应该具有同情心，且具备足够相关知识和技能，能满足所选调停方法的具体要求如果希望同情心，且具备足够相关知识和技能，能满足所选调停方法的具体要求如果希望ADR方式受到尊重和信任，调停人的行为应该方式受到尊重和信任，调停人的行为应该“到位到位”一般说来调停人应遵循以下。

一般说来调停人应遵循以下行为规范：行为规范：   •      (1)在调停人和任何当事人之间存在实际的、潜在的或明显的利益纠纷的情况下，在调停人和任何当事人之间存在实际的、潜在的或明显的利益纠纷的情况下，调停人不应该接受指定调停人不应该接受指定  •     (2)调停人必须保持中立调停人必须保持中立    •     (3)在后来涉及本争议的任何诉讼中，调停人必须拒绝作为证人、律师或顾问在后来涉及本争议的任何诉讼中，调停人必须拒绝作为证人、律师或顾问 •     (4)尽管排除个人责任，但调停人必须有适当的职业赔偿保险尽管排除个人责任，但调停人必须有适当的职业赔偿保险   •     (5)调停人不能以任何形式公开宣传自己的服务，从而被理解为存在不良结果他不调停人不能以任何形式公开宣传自己的服务，从而被理解为存在不良结果他不能漠视不准确的或误导性的宣传能漠视不准确的或误导性的宣传四、调停• (四四)调停程序调停程序•调停并不存在固定的程序，但根据国际上一些调停并不存在固定的程序，但根据国际上一些ADR组织颁布的指南或实务，可以归纳出一套较为合组织颁布的指南或实务，可以归纳出一套较为合理的程序。

理的程序    •(1)在调停人参与之前，当事人各方都应该提交给调停人一份简要说明，综述争议产生的观点在调停人参与之前，当事人各方都应该提交给调停人一份简要说明，综述争议产生的观点    •(2)调停人应该保证当事人双方得到对方提出的这份说明的副本调停人应该保证当事人双方得到对方提出的这份说明的副本           (3)当事人应该在对方当事人面前理智地向调停人介绍情况当事人应该在对方当事人面前理智地向调停人介绍情况(避免这个过程的过于形式化，否则应该避免这个过程的过于形式化，否则应该严格遵守，并且也可以考虑其他争议解决方式严格遵守，并且也可以考虑其他争议解决方式)            (4)调停人将讨论分析案件情况，以便能够明确要点这可能在双方当事人在场的情况下完成或者调停人将讨论分析案件情况，以便能够明确要点这可能在双方当事人在场的情况下完成或者是往返于一方当事人之间，通常被形容是是往返于一方当事人之间，通常被形容是“穿梭外交穿梭外交”           (5)调停人将分别与各方当事人秘密地讨论当事人各自所处地位的优势和劣势，并使他们重视他们调停人将分别与各方当事人秘密地讨论当事人各自所处地位的优势和劣势，并使他们重视他们的最佳利益。

的最佳利益          (6)调停人可以向当事人提供有关在联合会议上向对方提出解决问题方案的建议，如果还没有到这调停人可以向当事人提供有关在联合会议上向对方提出解决问题方案的建议，如果还没有到这个阶段，可以采用私人会议的方式个阶段，可以采用私人会议的方式           (7)调停人可以试图弥补当事人之问存在的裂痕调停人可以试图弥补当事人之问存在的裂痕         (8)调停人可以根据这些建议起草协议草案，然后讨论对于草案的分歧，力争达成一致意见并形成具调停人可以根据这些建议起草协议草案，然后讨论对于草案的分歧，力争达成一致意见并形成具有强制性、有约束力的协议书有强制性、有约束力的协议书五、调解• (一一)调解的定义调解的定义    •       调解，是指当建设工程纠纷当事人对法律规定或者合同约定的权利、义务发生纠纷时，第三人调解，是指当建设工程纠纷当事人对法律规定或者合同约定的权利、义务发生纠纷时，第三人依据一定的道德和法律规范，通过摆事实、讲道理，促使双方互相作出适当的让步，平息争议，自依据一定的道德和法律规范，通过摆事实、讲道理，促使双方互相作出适当的让步，平息争议，自愿达成协议，以求解决建设工程纠纷的方法。

愿达成协议，以求解决建设工程纠纷的方法    •        (二二)调解的优点调解的优点    •       工程合同争议的调解有以下优点：工程合同争议的调解有以下优点：   •       (1)有第三者介入作为调解人，能更加客观地审视问题，提出较为公平、合理的解决方案第有第三者介入作为调解人，能更加客观地审视问题，提出较为公平、合理的解决方案第三方调解人的身份没有限制，但以双方都信任者为佳三方调解人的身份没有限制，但以双方都信任者为佳    •       (2)它能够较经济、及时地解决纠纷调解的程序较和解复杂，但较仲裁、诉讼则简单得多，它能够较经济、及时地解决纠纷调解的程序较和解复杂，但较仲裁、诉讼则简单得多，费用也不会太高费用也不会太高   •       (3)有利于消除合同当事人的对立情绪，使当事人双方较为冷静、理智地考虑问题，有利于维有利于消除合同当事人的对立情绪，使当事人双方较为冷静、理智地考虑问题，有利于维护双方的长期合作关系护双方的长期合作关系   •       (4)调解协议的效力比和解高，出于对第三方的信任和双方的信誉，一般都能达成协议且认真调解协议的效力比和解高，出于对第三方的信任和双方的信誉，一般都能达成协议且认真履行。

其中，仲裁机构或法院调解之后制作的调解书具有强制执行的效力，是终局裁决履行其中，仲裁机构或法院调解之后制作的调解书具有强制执行的效力，是终局裁决.  五、调解• (三三)调解的种类调解的种类•       由于调解的上述优点，它在工程合同争议解决中的应用也比较多一般说来，调解解决合同争议由于调解的上述优点，它在工程合同争议解决中的应用也比较多一般说来，调解解决合同争议有以下几种：有以下几种：    •       1.民间调解民间调解    如果双方自愿，可聘请任何第三方组织或个人来充当调解人当然，一般聘请的都如果双方自愿，可聘请任何第三方组织或个人来充当调解人当然，一般聘请的都是在行业内较为权威的专家或机构是在行业内较为权威的专家或机构  •       2.行政调解行政调解  行政调解是由有关的主管部门出面充当调解人，调解合同争议对于合同双方同属于行政调解是由有关的主管部门出面充当调解人，调解合同争议对于合同双方同属于同一主管部门的，这种方法的效果非常显著但对于解决不同国家的当事人之间的争议，往往无能为同一主管部门的，这种方法的效果非常显著但对于解决不同国家的当事人之间的争议，往往无能为力。

就是解决我国跨行业、跨地区、跨部门的争议时，也比较乏力民间调解和行政调解的结果都不力就是解决我国跨行业、跨地区、跨部门的争议时，也比较乏力民间调解和行政调解的结果都不具备强制执行的效力如果任何一方不服，均可以按照合同的约定，提交仲裁或提起诉讼具备强制执行的效力如果任何一方不服，均可以按照合同的约定，提交仲裁或提起诉讼   •        3.仲裁机构或法院调解仲裁机构或法院调解    仲裁机构调解是指争议双方将争议事项提交仲裁机构之后，由仲裁机构仲裁机构调解是指争议双方将争议事项提交仲裁机构之后，由仲裁机构依法进行的调解仲裁机构在接受争议当事人的仲裁申请后，仲裁庭可以先行调解；如果调解成功，依法进行的调解仲裁机构在接受争议当事人的仲裁申请后，仲裁庭可以先行调解；如果调解成功，仲裁庭即制作调解书并结束仲裁程序；如果调解不成，仲裁庭应及时作出裁决仲裁庭即制作调解书并结束仲裁程序；如果调解不成，仲裁庭应及时作出裁决    法院调解是指合同法院调解是指合同争议进入诉讼阶段之后，由案件受理的法院主持的调解争议进入诉讼阶段之后，由案件受理的法院主持的调解《《民事诉讼法民事诉讼法》》第第9条规定：条规定：“人民法院审人民法院审理民事案件，应当根据自愿和合法的原则进行调解；调解不成的，应当及时判决。

理民事案件，应当根据自愿和合法的原则进行调解；调解不成的，应当及时判决 我国法院对受理我国法院对受理的工程合同案件，都应先进行调解，尽量使案件和平解决在双方自愿、合法的原则下调解成功的，的工程合同案件，都应先进行调解，尽量使案件和平解决在双方自愿、合法的原则下调解成功的，由法院制作调解书由法院制作调解书  仲裁庭或法院制作的调解书与判决书有同等效力，是终局判决，具有强制执行仲裁庭或法院制作的调解书与判决书有同等效力，是终局判决，具有强制执行的法律效力的法律效力调解与调停的联系与区别•调解和调停均指争议各方在中立第三方的协助下，确定争议事实，提出解决方案，以尽可能达成协议，第三方对争议各方没有约束力调解和调停的共同特点是：•第一，都有与争议无关的第三方的参与；第一，都有与争议无关的第三方的参与；•第二，第三方不决定调解或调停的结果，只控制程序的进行；第二，第三方不决定调解或调停的结果，只控制程序的进行；•第三，第三方扮演着积极沟通双方的角色第三，第三方扮演着积极沟通双方的角色       两个概念在理论上存在着细微的差异，在调解中的第三方被称为调解员，在调停中的第三方被称为调停员调解员对争议事实和解决调解员对争议事实和解决方案不作建议，也不作决定，但可以对调解程序提出建议并作决定。

方案不作建议，也不作决定，但可以对调解程序提出建议并作决定调停员可以对争议事实和解决方案提出建议，但不能作出决定调停员可以对争议事实和解决方案提出建议，但不能作出决定换句话说，调停员可以对整个争议进行可能的结果评估，而调解员却不能 六、争议裁决委员会DAB• 争议裁决委员会争议裁决委员会(DAB)是是FIDIC倡导的一种解决工程合同争议的方式倡导的一种解决工程合同争议的方式FIDIC《《土木土木工程施工合同条件工程施工合同条件》》1999版第版第20．．2至至20．．8款对款对DAB方式进行了详细说明方式进行了详细说明  •        (一一)DAB的任命的任命  •       如果打算依靠如果打算依靠DAB方式来解决工程合同争议，双方应预先在工程合同条款中明确方式来解决工程合同争议，双方应预先在工程合同条款中明确规定如发生工程合同争议，则应在投标书附录中规定的日期前，联合任命一个规定如发生工程合同争议，则应在投标书附录中规定的日期前，联合任命一个DAB    DAB应按投标书附录中的规定，由具有相应资格的应按投标书附录中的规定，由具有相应资格的1名或名或3名成员组成。

如果对委员会名成员组成如果对委员会人数没有规定，且双方没有另外协议，人数没有规定，且双方没有另外协议，DAB应由应由3人组成对于该人组成对于该3名委员，双方应各名委员，双方应各推荐推荐1人，报他方认可双方再在此基础上同这两名成员协商，共同确定第三位成员，人，报他方认可双方再在此基础上同这两名成员协商，共同确定第三位成员，第三位成员应被任命为主席第三位成员应被任命为主席    如果合同中包括有备选成员名单，除有人不能或不愿如果合同中包括有备选成员名单，除有人不能或不愿接受接受DAB的任命外，成员应从名单上的人员中选择的任命外，成员应从名单上的人员中选择    DAB中每个成员的报酬，包括中每个成员的报酬，包括DAB需进行咨询的任何专家的报酬，应在双方协商任命条件时共同商定工程合同争需进行咨询的任何专家的报酬，应在双方协商任命条件时共同商定工程合同争议双方应各自负担上述报酬的一半议双方应各自负担上述报酬的一半 六、争议裁决委员会DAB• (二二)DAB裁决的程序裁决的程序    •       如果双方间发生了有关或起因于合同或工程实施的争议如果双方间发生了有关或起因于合同或工程实施的争议(不论任何种类不论任何种类)，包括对，包括对工程师的任何证书、确定、指示、意见或估价的任何争议，任一方可以将该争议以书工程师的任何证书、确定、指示、意见或估价的任何争议，任一方可以将该争议以书面形式，提交面形式，提交DAB，委托，委托DAB作出决定，并将副本送交另一方和工程师。

对于作出决定，并将副本送交另一方和工程师对于3人组成人组成的的DAB，其收到委托的日期以主席收到该项委托的日期为准双方应按照，其收到委托的日期以主席收到该项委托的日期为准双方应按照DAB的要求，的要求，立即向立即向DAB提供解决此争议需要的所有资料、现场进入权及相应设施提供解决此争议需要的所有资料、现场进入权及相应设施•        DAB应在收到此项委托应在收到此项委托84天内，或在可能由天内，或在可能由DAB建议并经双方认可的其他期限内，建议并经双方认可的其他期限内，提出它的决定，并说明理由和依据如果双方都认可该决定，决定即对双方产生约束提出它的决定，并说明理由和依据如果双方都认可该决定，决定即对双方产生约束力，双方应立即遵照执行，继续履行合同力，双方应立即遵照执行，继续履行合同•       在在DAB作出决定后，如果任一方对其决定不满意，都可在收到该决定通知后作出决定后，如果任一方对其决定不满意，都可在收到该决定通知后28天天内，向另一方发出不满通知如双方均未发出表示不满的通知，则该决定应成为最终内，向另一方发出不满通知如双方均未发出表示不满的通知，则该决定应成为最终决定，对双方均具有约束力。

决定，对双方均具有约束力六、争议裁决委员会DAB• (三三)友好解决和仲裁友好解决和仲裁    •       如果任一方针对如果任一方针对DAB决定发出了不满通知，双方应努力以友好方决定发出了不满通知，双方应努力以友好方式来解决，如果还不行，则提交仲裁仲裁应在表示不满通知式来解决，如果还不行，则提交仲裁仲裁应在表示不满通知56天后进天后进行仲裁人有权公开、审查和修改与该争议有关的行仲裁人有权公开、审查和修改与该争议有关的DAB的任何决定在的任何决定在仲裁中，任一方不受以前为获得仲裁中，任一方不受以前为获得DAB决定而提供证据、论据，或表示在决定而提供证据、论据，或表示在不满通知中提出的理由的限制不满通知中提出的理由的限制DAB的任何决定只作为仲裁中的证据的任何决定只作为仲裁中的证据仲裁在工程竣工前后均可进行，仲裁的进行不影响双方、工程师和仲裁在工程竣工前后均可进行，仲裁的进行不影响双方、工程师和DAB的义务六、争议裁决委员会DAB• (四四)对对DAB决定的遵守决定的遵守    •       在在DAB作出决定后，如果任一方未在规定期限内表示作出决定后，如果任一方未在规定期限内表示不满，不满，DAB的决定即成为最终的决定，双方都应遵守。

如的决定即成为最终的决定，双方都应遵守如果有一方未遵守该决定，另一方可以在不损害其可能拥有果有一方未遵守该决定，另一方可以在不损害其可能拥有的其他权利的情况下，将上述未遵守决定的事项提交仲裁的其他权利的情况下，将上述未遵守决定的事项提交仲裁            •       (五五)DAB任命期满任命期满    •       如果工程合同双方之间产生争议，而如果工程合同双方之间产生争议，而DAB又任命期满，又任命期满，则应按上述规定直接友好解决或提交仲裁则应按上述规定直接友好解决或提交仲裁作业•P222/1，2，3案例分析•（（1）承包商共得暂定金付款）承包商共得暂定金付款= 对指定分包商的付款对指定分包商的付款+承包商完成的暂定项目付款承包商完成的暂定项目付款+计日工计日工+对指定分对指定分包商的管理费包商的管理费                                =100万万+50万万+10万万+100万万×10%（（2）业主巳实际支付各类工程付款）业主巳实际支付各类工程付款= 已完成的合同工程价款已完成的合同工程价款-保留金保留金+                                 暂定金付款暂定金付款+动员预付款动员预付款                               =800万万-1000万万×5%+170万万+1000万万×5%                               =800万万-50万万+170万万+50万万                               =970万万     其中保留金取到限额为止，为其中保留金取到限额为止，为1000万万×5%=50万。

而不是万而不是800×10%=80万万（（3）业主还需支付各类补偿）业主还需支付各类补偿=利润补偿利润补偿+承包商已支付的材料款承包商已支付的材料款+承包商施工设备的遣返费承包商施工设备的遣返费+承包商承包商所有人员的遣返费所有人员的遣返费+已扣留的保留金已扣留的保留金        其中，利润补偿其中，利润补偿=（（1000万万-800万）万）×5%=200万万×5%=10万元万元        承包商已支付的材料款承包商已支付的材料款=50万元，业主一经支付，则材料即归业主所有万元，业主一经支付，则材料即归业主所有        承包商施工设备和人员的遣返费因在工程量清单表中未单独列项，所以承包商报价时，应计入承包商施工设备和人员的遣返费因在工程量清单表中未单独列项，所以承包商报价时，应计入总体报价因此，业主补偿时只支付合理部分总体报价因此，业主补偿时只支付合理部分        承包商施工设备的遣返费承包商施工设备的遣返费= 10万万×20%=2万元万元        承包商所有人员的遣返费承包商所有人员的遣返费=10万万×20%=2万元万元        返还已扣保留金返还已扣保留金=1000万万×5%=50万元万元        业主还需支付各类补偿款共计业主还需支付各类补偿款共计=10万元万元+50万元万元+2万元万元+2万元万元+50万元万元                              =114万元万元（（4）业主共应支付工程款）业主共应支付工程款=业主已实际支付的各类工程付款业主已实际支付的各类工程付款+业主还需支付的各类补偿付款业主还需支付的各类补偿付款-动员预动员预付款付款                           =970万元万元+114万元万元-1000万元万元×5%                           =970万元万元+114万元万元-50万元万元                           =1034万元万元。