《FIDIC合同条件》-案例分析.doc

《ＦIDIC合同条件》案例分析结课作业院系专业班级学生姓名学生学号成绩评估6月《FIDIC合同条件》成绩评估表学生姓名所在班级指引教师评语:指引教师签字：年月日《FIDIC合同条件》案例分析结课作业1、 案例正文: 案例一：承包商为实行AＡ公路项目而进口的第一批机械设备于6月24日达到J国JＢT港口,集装箱装运的物资于７月5日达到Ｊ国J耵港口此时,E国农业发展部进口了大量的化肥和粮食.导致Ｊ国JBT港异常拥挤和堵塞为此，E国公路运送局下达行政指令:规定所有E国运送公司的运送车辆必须优先运送E国农业发展部进口的化肥和粮食这使原先给承包商运送上述物资的车辆都不得不给E国农业发展部运送进口的化肥和粮食由此致使承包商进口的机械设备和物资始终滞留在J国ＪBＴ港口,而不能如期运抵现场,这给承包商导致了严重的工期和资金损失，究其因素如下:１）由于进口物资不能准时运抵现场,影响到现场工作不能按筹划进行,从而产生了项目进度的偏离；2)由此而引起巨大的滞港费、超预算的管理费以厦其她费用的额外支出,调节数据表的调节案例二：我公司在非洲马里共和国以预期利润为1%报价夺取了一项总价为3 000万美元的大型农田水利工程。

工期为３6个月（扣除了雨季),施工期间,该国发生了较大范畴的骚乱，即有政治目的的民族矛盾一伙武装分子闯入了工地营房,进门就开枪疯狂扫射,大肆抢夺,幸未导致中方人员伤亡当时是星期天，中方３1人就在营地通过半个多小时的扫荡，抢走了一辆丰田吉普车、一辆三菱双排坐匹卡车、一套光学测量仪、一台电源稳压装置和部分放于车上的某些平常所用的劳动工具政府出动了正规部队进行了围剿事件得到平息工地停工一周,调节施工筹划,对内安抚，对外协调2、 案例分析:案例一:条款内容：13.7因法律变化的调节对于基准日期后工程所在国的法律有变化(涉及施用新的法律,废除或修改既有法律)或对此类法律的司法或政府解释有变化影响承包商履行合同规定的义务的,合同价格应考虑上述变化导致的任何费用增减进行调节如果由于这些基准日期后做出的法律或此类解释的变化，使承包商已(或将）遭受延误和(或）已(或将）招致增长费用，承包商应向工程师发出告知，并应有权根据第２0.1款[承包商的索赔]的规定规定：(a)根据第8.4款[竣工时间的延长]的规定，如竣工已或将受到延误，对任何此类延误予以延长期;以及(b)任何此类费用应计入合同价格，予以支付工程师收到此类告知后，应按照第3.5款[拟定]的规定,对这些事项进行商定或拟定。

承包商编制投标报价的根据之一就是工程所在国的各项法律,如税法、劳动法、保险法、海关法、环保法等，如果这些法律发生变动,其工程费用固然会受到影响,由于这常常是承包商无法预见的，因此根据影响的限度对合同价格以及工期做出调节是公平合理的注意，本款的规定仅仅合用于工程所在国的法律的变动常规来说，基准日期之后的法律变化导致的调节，国内多按“不可抗力”解决,即承包商承当自己的损失，雇主承当自己的损失１3．8因成本变化的调节在本款中,“调节数据表”系指投标书附录中填好的调节数据表如无此类调节数据表，本款应不合用如本款合用,可付给承包商的款额,应就工程所用的劳动力、货品和其她投入的成本的涨落,按本款规定的公式拟定增减额进行调节在本条或她条规定对成本的任何涨落不能完全补偿的状况下，中标合同金额应视为已涉及其她成本涨落的应急费用19.１不可抗力的定义在本条中,“不可抗力”系指某种特殊事件或状况：(a)一方无法控制的;(b)该方在签订合同前，不能对之进行合理防备的；（ｃ)发生后,该方不能合理避免或克服的;以及(ｄ)不能归因于她方的２0.1承包商的索赔如果承包商觉得,根据本条件任何条款或与合同有关的其她文献,她有权得到竣工时间的任何延长期和(或)任何追加付款，承包商应向工程师发出告知,阐明引起索赔的事件或状况。

该告知应尽快在承包商察觉或应已察觉该事件或状况后28天内发出分析:由于上述非正常的行政指令干扰影响承包商的设备和物资进口筹划,且给承包商导致了工期和经济的损失,因此承包商应根据合同条件的１3.8款和１9.1款向工程师提出索赔意向，并抄送业主,在发生上述事件之时,应根据合同条件20.1款收集并保存同期记录,并且收集有关证据资料1)事实上,E国公路运送局的上述行为直接影响到承包商进口设备和物资的正常运送和清关工作，这发生在业主国内2）众所周知,J国JBT港口是本项目所需物资进口到项目现场的唯一海运港口通道正是由于E国公路运送局的上述行为而导致承包商为本项目进口的设备和物资滞留在J国JBＴ港，从而无法顺利完毕正常的运送和清关,这又直接影响到本项目的进度筹划3)因此,基于合同条件19.1款，承包商面临这一影响项目进度筹划和正常清关筹划的实际障碍和特殊状况属不可抗力;基于合同条件13．8款承包商面临因E国公路运送局下达行政指令而干扰承包商开展正常运送和清关工作的这一事实;综上所述,这些都是一种有经验的承包商无法合理预见的,由此导致承包商和业主的台约半途受阻.这给承包商导致巨大的工期和费用损失案例二:条款:1７.３雇主的风险在下述第17．4款谈到的政治风险是指：(a)战争、敌对行动（不管宣战与否）、人侵、外敌行动;(b)工程所在国内的叛乱、恐怖主义、革命、暴动、军事政变或篡夺政权、或内战;(c)承包商人员及承包商和分包商的其她雇员以外的人员，在工程所在国内的暴动、骚动、喧闹或混乱;17.4雇主风险的后果如果上述第1７．3款列举的任何风险达到对工程、货品，或承包商文献导致损失或损害的限度，承包商应立即告知工程师,并应按工程师的规定,修正此类损失或损害。

如果因修正此类损失或损害使承包商遭受延误和(或)招致增长费用,承包商应进一步告知工程师,有权根据第20．1款［承包商的索赔]的规定，规定：(a）根据第８.4款[竣工时间的延长]的规定,如竣工已或将受到延误,对任何此类延误予以延长期；以及(b）任何此类费用应计入合同价格,予以支付如有第1７．３款[雇主的风险］的（f)和(ｇ)项的状况,还应计入费用的合理利润工程师收到此类进一步告知后,应按照第3.5款[拟定］的规定，对这些事项进行商定或拟定从本款规定可以看出：虽然业主的风险发生的后果重要由业主承当，这并不意味着承包商不承当任何有关义务相反,承包商得知风险发生后,有义务立即告知工程师，并按工程师的指令实行补救与这些义务相应的，是承包商获得索赔工期和费用的权利但如果仅仅是由于业主行为引出的风险,则承包商索赔时可以增长利润一项分析：根据合同条件第17.３条及１７．4条提出了精神损失和停工一周导致损失索赔，索赔的动因是业主风险给承包商带来的损害,业主风险，属特殊风险，根据合同文献规定承包商对此类风险不承当责任，承包商有权得到付款3、 总结： 　通过９周的学习,理解到FIＤＩC施工合同条件是国际工程承包领域最权威的合同条件，同步又是国内施工合同文本借鉴吸取的重要蓝本。

结识了FIDIC施工合同条件的发展历程、内容及特点20条通用条件波及的内容涉及:一般规定、雇主、工程师、承包商、指定分包商、职工和劳工、工程设备、材料和工艺、动工、延误和暂停、竣工检查、雇主的接受、缺陷责任、测量和估价、变更和调节、合同价格和支付、雇主提出终结、承包商提出暂停和终结、风险和责任、保险、不可抗力、索赔、争端和仲裁合同对雇主和承包商双方的职责和义务,以及工程师的职权都作了严格而明确的规定;对业主的职责、权力和义务的规定，对业主方(涉及工程师)的履约行为有严格的规定；对承包商的工作也有严格、具体的规定;对索赔争端、仲裁方式的规定 　案例的让我深刻体会到:在施工中，由于受现场条件、人为干扰及周边环境变化等因素的影响，超过合同条件规定的事项极易发生，导致在工期、造价等方面发生变化，不可避免地会浮现承包商与业主索赔与反索赔的现象，并且这种现象在整个施工过程中是普遍存在的,在ＦＩDIC合同条件下承包商如何开展施工索赔工作，以获得良好的经济效益，对的运用FＩDIC合同条件，有针对性地开展索赔ＦIDＩC合同条件考虑了影响施工的诸多因素，但凡承包商可引用的施工索赔条款，在ＦIDIC合同条件的摘要中作了论述,同步还提出在不同的索赔内容时可以得到哪些方面的补偿。

承包商对这些条款的含义,要研究透彻,对的运用它们，有针对性地开展索赔工作一旦施工中浮现了条款中可引用的索赔事件，应及时具体地分析其因素和后果如果可以拟定是属于业主或双方不可控制的客观因素，则承包商就拥有工期或额外费用的索赔权如果事态的发生有承包商的责任，则应由承包商自己承当相应的损失。