工程工程合同范文汇总十篇_1.docx

工程工程合同范文汇总十篇 工程工程合同 篇1 　　甲方：__________　　乙方：__________　　甲方委托乙方承担本工程的施工.安装任务,为明确双方权利和义务,结合装修工程具体情况,双方达成如下协议：　　一. 工程概况　　1. 工程名称：________________　　2. 工程地点：________________　　3. 工程施工安装内容以双方签认的工程报价单中项目为准;施工费用以双方签认的工程报价单中单价为依据,按实际工程量结算;增减项目需经甲乙双方协商确定单价签认后生效,增减计施工、安装项目　　4. 乙方按工程总造价收取6%管理费，计入工程款　　5. 双方商定本工程____个工作日乙方按质完成全部施工及安装项目即自_____年____月____日起(日期以施工材料进场的第二天计)　　二. 甲方工作　　1. 开工前,全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物,对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护和安放措施，若因甲方不采取必要的保护和安放措施而造成家具,陈设的损失由甲方承担　　2. 向乙方提供施工所需的水、电等设施：协助乙方办理施工申请、审批等手续，并缴纳物业管理处所需的一切费用。

　　3. 对工程质量，进度进行监督检查，办理变更、验收、登记手续和其它事宜　　4. 按时、按质、按量提供施工所需甲方采购的材料　　三. 乙方工作　　1. 乙方派出专职工地工程监理，负责合同的履行，按合同要求组织施工、保质，保量按期完成施工任务：解决由乙方负责的各项事宜　　2. 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定，对施工现场的防火安全负责严格按照双方签认的图纸或说明进行施工，做好各项质量检查和施工记录　　3. 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的设施和施工成品进行保护　　四. 关于工程价款及结算的约定　　1. 本合同签订后，甲方预付乙方签认的报价单中工程款总额的50%(含设计定金)，乙方才进场施工　　2. 工程施工过程中，泥、水、电工完成前期工程，木工进场当天甲方预付乙方第二期工程款即双方签认的报价单中工程款总额的30%及增加项目金额的50%：木工基本完成,油漆工进场当天甲方预付乙方第三期工程款即付满第二次预算(以双方签认项目的单价及实际工程尺寸数量计算)总工程款的95%，甲方预付的工程款以乙方开出的票据为依据　　3. 施工及安装竣工验收后当天甲方付清乙方全部工程款　　五. 关于材料供应的约定　　1. 本工程按双方签认的报价单及其它约定由甲方采购的施工材料，甲方应在各项目工程施工前两天采购至现场，由甲方采购的材料。

设备如不符质量及要求对工程造成损失，责任由甲方承担甲方供应的材料及设备至施工现场经乙方验收后由乙方负责保管，如乙方保管不当造成损失的，乙方负责赔偿　　2. 凡由乙方采购的材料，设备质量或规格不符合双方约定要求的应禁止使用.若已使用，对工程造成的损失由乙方负责　　六. 关于双方责任的约定　　1. 因甲方原因影响工期，工期相应顺延，并承担由C、D、E、F条款原因造成乙方损失的赔偿：　　A. 不能按期.按时供水电：B、不能保证每天有8小时工作时间(含加班时间)：C、不能按期提供自购的材料、设备：D、提供的材料设备不符合质量或规格造成返工：E、不能按期付工程合款，而施工工程量未过半，乙方除收取已施工项目的费用外另收工程设计费：F、非乙方造成的其它不可预见的原因　　2. 乙方责任　　A. 不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延，相应损失由乙方承担：B、对竣工验收后保修期两年内发现的属于乙方施工安装责任的质量问题，乙方免费维修：C、乙方施工过程中违反操作规程造成的人员伤害，责任由乙方负责：D、由于乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应予以修复或赔偿E、由于乙方违反物业管理处规定所造成的罚款和赔偿，费用由乙方负责。

　　七. 关于设计与施工及验收的约定　　1. 乙方设计师完成施工图后必须在商定的时间内给甲方审图,经甲方确认签字认可后乙方方可施工　　2. 乙方必须严格按甲方签认的图纸施工.安装　　3. 在施工过程中，甲方提出变更设计，停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙方，列明停止施工或变更，增减的原因，工程部位、时间.材料等;乙方根据变更要求两天内向甲方提交变更所采取的措施、增减的造价，因停工等原因造成的机械呆滞、综合管理费延误工期、补偿停工和已采购材料(因变更设计而无法利用所造成的材料浪费)等费用清单　　4. 隐蔽工程在隐蔽前由乙方通知甲方到场验收，甲方两天内不验收，乙方可自检后隐蔽并如实填写隐蔽记录，甲方应予以承认　　5. 工程竣工后，乙方通知甲方验收甲方应在接到通知后两天内验收，并办理验收.移交手续如甲方在规定时间内不能验收，需及时书面通知乙方，另定验收日期，否则乙方视甲方通过验收若另定验收日期，甲方应承认第一通知时间为竣工日期，并承担乙方看管场地的相关费用　　八. 奖励和违约责任　　1. 由于甲方原因导致延期开工或中途停工，除顺延工期外，甲方应补偿乙方因停工，窝工所造成的损失，每停工或窝工一天甲方应支付乙方____元;甲方不按合同的约定预付工程款，每拖期一天，按付款金额的___%加付滞纳金。

　　2.由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付____元违约金　　3.工程未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成的损失由甲方负责，并视为甲方已实际验收合格　　4.因一方原因,合同无法继续履行时，应通知对方办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失　　九.双方签认的装饰工程报价单，施工图和经双方协商达成一致的其它具体问题协议，作为合同附件，与合同具同等效力　　十.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份　　十一.本合同经双方签字后生效，如有不尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决，如协商解决不成双方同意由当地仲裁委员会或人民法院判决　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________　　_________年____月____日 _________年____月____日 工程工程合同 篇2 　　建设单位(甲方)：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX　　施工单位(乙方)：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX　　XXXXXXXXXXXXXXX煤业有限公司　　矿建工程施工合同　　建设单位（甲方）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX　　施工单位（乙方）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX　　根据《中华人民共和国合同法》等相关法律规定，甲乙双方在平等互利、公平、公开的原则下经双方协商一致同意，达成如下协议：　　第一条 工程项目内容　　1、工程名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

　　2、工程地点：XXXXXXXXXXXXXXXXX煤业有限公司　　3、资金来源：企业自筹　　4、承建范围：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX井巷工程　　工程量：以甲方提供的有效施工图纸限定工程量及技术参数为准乙方要严格按工程设计的技术特征、工程量、质量标准进行施工　　第二条 工程期限　　1、工期：从 起至 ，合同期限 个月，开工日期，甲乙双方签字确定　　2、乙方要加快施工进度，按规定完成公司下达的月度任务，如遇以下影响到施工进度时，经甲乙双方签字确定，甲方可调整　　进度指标　　（1）甲方原因停电、甲方管辖范围内的运输设备故障，每次两小时及以上　　（2）甲方原因造成的停产　　（3）甲方调整施工计划　　（4）甲方认可的其他因素　　甲方调度室要对以上影响因素做好记录，月末矿方进行月度任务核减后报公司审核　　3、如乙方连续两个月完不成甲方下达的进度指标任务，甲方有权解除合同并对乙方进行处罚　　如发生以下情况，另接受以下处罚：　　（1）乙方人为原因造成停工，停工一天及以上，每天处罚10000元　　（2）乙方组织生产不力、人员配备不足，严重影响矿井建设进度，对乙方加倍处罚　　4、矿调度室要做好各工作面每班的出勤人数、任务完成情况等统计工作，如有异常及时向相关领导汇报。

　　第三条 工程结算及支付方式　　1、工程价款计价依据：定额执行《煤炭建设井巷工程消耗量定额》（20xx基价）及《煤炭建设井巷工程辅助费综合定额》（20xx基价），取费详细说明：企业管理费15.79%（一般支护）、8.92%（金属支架支护），利润7.26%，社会保障费6.7%，住房公积金　　0.75%，危险作业意外伤害保险费0.28%，税金3.35%，组织措施费6.71%，辅助费60%；机械折旧大修0，经修、安拆不扣；辅助材料中的摊销0，辅助材料中的经修、安拆不扣；辅助机械折旧大修为0 ，经修0.5 ，安拆不扣；另行承包工程费率按以上规定人工工资调整，井下直接工117.36元，井下辅助工97.25元，地面辅助工70.28元，其它未说明的以定额规定为依据进行结算　　2、工程竣工验收　　1) 月度结算：每月26日由甲方组织乙方、监理共同对月度工程进行验收，签定月度工程验收单结算部门以签定的月度验收合格工程量及工程合同延米单价，确定月度工程进度结算报表　　2）工程竣工验收移交工程资料后办理竣工结算竣工结算依据为固定延米单价，以验收工程量进行结算对于施工过程中发生的设计变更，凭现场签证单可调整变更部分的单价。

　　3、工程款支付方式：自开工之日起，每月按审定的月度工程进度报表，逐月支付工程进度款的80%单位工程竣工验收合格、移交工程资料、办理竣工结算后，工程价款付至结算价款的95%，其余的5%为质保金，待质保期（一年）满无质量问题，甲方应一次性支付乙方质保金如出现质量问题（自然因素除外），扣除质保金做为维修费用，质保金不够维修费用时，乙方补齐　　4、任务考核：每月根据甲方下达的月度计划及奖罚标准对乙方进行奖罚商定月度计划时，甲方要组织乙方参与　　5、工程单价中包括以下费用：（1）巷道的掘进和支护工程费用；（2）巷道开口、拐弯发生的费用；（3）由于乙方支护原因造成的巷道冒顶处理费用；(4)乙方管理人员、后勤人员的费用　　6、如甲方安排乙方用工，按甲方批准的人数， 井下人员180元/工，地面人员120元/工结算　　第四条 双方权利和义务　　1、甲方职责　　（1）办理煤矿施工建设相关证件但不包括乙方施工企业的相关证件　　（2）保证水、电、压风的正常使用，水、电、压风供乙方免费使用　　（3）组织乙方进行图纸会审，向乙方进行设计及技术交底，做好交底会审纪要　　（4）监控、测量、探水工作由甲方负责，甲方配备防治水机构，乙方按甲方要求积极配合。

甲方提供工程地质资料及初设资料甲方负责瓦斯检查和测风工作　　（5）开工前甲方及时向乙方提供三份施工图　　（6）甲方负责向乙方提供火工品，乙方严格按照火工品的管理规定进行使用和运输，火工品费用按实际购买价格在乙方工程款中扣除　　（7）如遇政策性停产，甲方补助乙方生活费规定如下：停产3天以内不补如超过3天，甲方补助乙方由甲方认可的人员生活费，补助时间从停产3天以　　外至复工补助人员按50元/天补助 工程工程合同 篇3 　　编号：_________　　签订日期：_________年_________月_________日　　中国_________公司（以下简称“甲方”）为一方，_________国_____。