工程工程合同范文汇总十篇_2.docx

工程工程合同范文汇总十篇 工程工程合同 篇1 　　甲方:　　乙方 :　　乙方为甲方加工零件一批经双方协商，签订本合同，共同遵守．　　第一条：加工成品质量要求：　　一：甲方提供图纸和质量要求　　二：乙方按照甲方图纸要求进行加工　　第二条：甲方提供图纸共计： 份，由甲方于 年 月日前送交乙方．乙方在依照甲方的要求进行加工期间，发现提供的图纸不合理，应当及时通知甲方；甲方应当及时回复，提出修改意见　　第三条：加工价款：按核定价格计算共计： 元乙方附明细清单）　　第四条：验收标准和方法：本加工成品全部完工后，乙方通知甲方到厂验收，验收标准以合同规定的质量要求和图纸为标准，数量以合同规定为标准　　第五条：交货的时间和地点：年 月日全部交货．任何一方如要求提前或延期交（提）货，必须在事先与对方达成协议，并按协议执行由甲方自行提货　　乙方不履行合同时，除承担违约责任外，必须如数返还预付款．甲方不履行合同的，把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款的应返还　　第七条：结算方式及期限：甲方收到全部加工件，验收合格后，即办理移交手续，据以结帐　　第八条：乙方的违约责任　　一：乙方如未按合同规定的质量交付加工件，甲方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，乙方应当负责重新加工，并承担逾期交付的责任。

　　二：乙方逾期交付加工件的，应当向甲方偿付违约金，每逾期一天，按逾第六条：本合同签字之日，甲方向乙方给付预付款： 元（大写 ：　　期交付部分的价款总额的百分之一偿付违约金　　三：乙方不能交付加工件的，应向甲方偿付不能交付加工工件部分价款总值50％的违约金　　第九条：甲方的违约责任　　一：甲方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，对已加工工件等经甲方认定后赔偿乙方因此造成的损失　　二：甲方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分加工件价款总值50％的违约金　　三：甲方如未按合同规定的时间向乙方提供图纸和其他技术资料，除交付加工件的日期得以顺延外，甲方应当偿付乙方因停工待料的损失　　四：甲方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向乙方偿付违约金　　第十条：不可抗力：在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使加工件或原材料毁损、灭失的，乙方在经有关部门证明后，可免予承担违约责任．但乙方应当采取积极措施，尽量减少损失，如不可抗力的损失是在合同规定的履行期限以外生的，不得免除乙方责任；在甲方迟延接受或无故拒收期间发生的，甲方应当承担责任，并赔偿乙方因此造成的损失．　　第十一条：本合同发生纠纷时，双方协商解决；协商不成时任何一方可向办理本合同公证的公证机关申请调解，或向合同管理机关申请调解，仲裁，也可以直接向人民法院起诉．　　本合同一式 份，甲乙双方各执一份。

　　甲方： （盖章） 乙方： （盖章）　　代表人：代表人：　　地址： 地址：　　： ：　　开户银行： 开户银行：　　帐号： 帐号：　　年 月 日 　　 工程工程合同 篇2 　　甲方：__________　　乙方：__________　　甲方委托乙方承担本工程的施工.安装任务,为明确双方权利和义务,结合装修工程具体情况,双方达成如下协议：　　一. 工程概况　　1. 工程名称：________________　　2. 工程地点：________________　　3. 工程施工安装内容以双方签认的工程报价单中项目为准;施工费用以双方签认的工程报价单中单价为依据,按实际工程量结算;增减项目需经甲乙双方协商确定单价签认后生效,增减计施工、安装项目　　4. 乙方按工程总造价收取6%管理费，计入工程款　　5. 双方商定本工程____个工作日乙方按质完成全部施工及安装项目即自_____年____月____日起(日期以施工材料进场的第二天计)　　二. 甲方工作　　1. 开工前,全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物,对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护和安放措施，若因甲方不采取必要的保护和安放措施而造成家具,陈设的损失由甲方承担。

　　2. 向乙方提供施工所需的水、电等设施：协助乙方办理施工申请、审批等手续，并缴纳物业管理处所需的一切费用　　3. 对工程质量，进度进行监督检查，办理变更、验收、登记手续和其它事宜　　4. 按时、按质、按量提供施工所需甲方采购的材料　　三. 乙方工作　　1. 乙方派出专职工地工程监理，负责合同的履行，按合同要求组织施工、保质，保量按期完成施工任务：解决由乙方负责的各项事宜　　2. 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定，对施工现场的防火安全负责严格按照双方签认的图纸或说明进行施工，做好各项质量检查和施工记录　　3. 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的设施和施工成品进行保护　　四. 关于工程价款及结算的约定　　1. 本合同签订后，甲方预付乙方签认的报价单中工程款总额的50%(含设计定金)，乙方才进场施工　　2. 工程施工过程中，泥、水、电工完成前期工程，木工进场当天甲方预付乙方第二期工程款即双方签认的报价单中工程款总额的30%及增加项目金额的50%：木工基本完成,油漆工进场当天甲方预付乙方第三期工程款即付满第二次预算(以双方签认项目的单价及实际工程尺寸数量计算)总工程款的95%，甲方预付的工程款以乙方开出的票据为依据。

　　3. 施工及安装竣工验收后当天甲方付清乙方全部工程款　　五. 关于材料供应的约定　　1. 本工程按双方签认的报价单及其它约定由甲方采购的施工材料，甲方应在各项目工程施工前两天采购至现场，由甲方采购的材料设备如不符质量及要求对工程造成损失，责任由甲方承担甲方供应的材料及设备至施工现场经乙方验收后由乙方负责保管，如乙方保管不当造成损失的，乙方负责赔偿　　2. 凡由乙方采购的材料，设备质量或规格不符合双方约定要求的应禁止使用.若已使用，对工程造成的损失由乙方负责　　六. 关于双方责任的约定　　1. 因甲方原因影响工期，工期相应顺延，并承担由C、D、E、F条款原因造成乙方损失的赔偿：　　A. 不能按期.按时供水电：B、不能保证每天有8小时工作时间(含加班时间)：C、不能按期提供自购的材料、设备：D、提供的材料设备不符合质量或规格造成返工：E、不能按期付工程合款，而施工工程量未过半，乙方除收取已施工项目的费用外另收工程设计费：F、非乙方造成的其它不可预见的原因　　2. 乙方责任　　A. 不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延，相应损失由乙方承担：B、对竣工验收后保修期两年内发现的属于乙方施工安装责任的质量问题，乙方免费维修：C、乙方施工过程中违反操作规程造成的人员伤害，责任由乙方负责：D、由于乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应予以修复或赔偿。

E、由于乙方违反物业管理处规定所造成的罚款和赔偿，费用由乙方负责　　七. 关于设计与施工及验收的约定　　1. 乙方设计师完成施工图后必须在商定的时间内给甲方审图,经甲方确认签字认可后乙方方可施工　　2. 乙方必须严格按甲方签认的图纸施工.安装　　3. 在施工过程中，甲方提出变更设计，停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙方，列明停止施工或变更，增减的原因，工程部位、时间.材料等;乙方根据变更要求两天内向甲方提交变更所采取的措施、增减的造价，因停工等原因造成的机械呆滞、综合管理费延误工期、补偿停工和已采购材料(因变更设计而无法利用所造成的材料浪费)等费用清单　　4. 隐蔽工程在隐蔽前由乙方通知甲方到场验收，甲方两天内不验收，乙方可自检后隐蔽并如实填写隐蔽记录，甲方应予以承认　　5. 工程竣工后，乙方通知甲方验收甲方应在接到通知后两天内验收，并办理验收.移交手续如甲方在规定时间内不能验收，需及时书面通知乙方，另定验收日期，否则乙方视甲方通过验收若另定验收日期，甲方应承认第一通知时间为竣工日期，并承担乙方看管场地的相关费用　　八. 奖励和违约责任　　1. 由于甲方原因导致延期开工或中途停工，除顺延工期外，甲方应补偿乙方因停工，窝工所造成的损失，每停工或窝工一天甲方应支付乙方____元;甲方不按合同的约定预付工程款，每拖期一天，按付款金额的___%加付滞纳金。

　　2.由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付____元违约金　　3.工程未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成的损失由甲方负责，并视为甲方已实际验收合格　　4.因一方原因,合同无法继续履行时，应通知对方办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失　　九.双方签认的装饰工程报价单，施工图和经双方协商达成一致的其它具体问题协议，作为合同附件，与合同具同等效力　　十.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份　　十一.本合同经双方签字后生效，如有不尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决，如协商解决不成双方同意由当地仲裁委员会或人民法院判决　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________　　_________年____月____日 _________年____月____日 工程工程合同 篇3 　　甲方_________（商业银行）同意承兑乙方_________（出质人）总计金额为人民币_________元的商业汇票，并与乙方于_________年_________月_________日签订了编号为_________年_________字第_________号的《银行承兑协议》。

　　甲方同意承兑_________公司（承兑申请人）总计金额为_________元的商业汇票，并与承兑申请人于_________年_________月_________日签订了编号为_________年_________字第_________号《银行承兑协议》　　为确保乙方对上述协议的切实履行，乙方愿意以其所有或依法有权处分的财产或权利为质物经甲方审查，同意乙方以其所有或依法有权处分的财产或权利作为质物；甲乙双方依照有关法律规定，经平等协商，就下列条款达成一致，特订立本合同：　　第一条乙方用于质押的质物：　　一、名称：_________；　　二、数量：_________；　　三、价值及折扣率：_________；　　四、期限：_________；　　五、权属来源：_________；　　六、权属证明编号：_________　　第二条质押担保的范围　　本合同担保的范围包括但不限于《银行承兑协议》项下甲方以承兑人身份替（乙方或承兑申请人）垫付到期应付汇票款项（即垫付票款）而形成的逾期贷款本金、利息、罚款及实现质权等的其他一切相关费用　　第三条质物的移交与交付　　一、本合同项下质物为动产的，在质押期间，乙方须将质物移交甲方占有。

质押期间为从本合同生效之日起至协议项下甲方因垫付票款而形成的逾期贷款本息及其他一切相关费用还清之日止　　二、本合同项下质物为权利的，在质押期间，乙方须将权利凭证交付给甲方　　第四条出质登记　　本合同项下质物依法必须办理出质登记的，甲乙双方应自本合同签订之日起15日内持本合同及有关资料到相应的登记管理机构办理出质登记　　第五条质物的保管及责任　　在质押期间，甲方须妥善保管质物，因保管不善致质物灭失或毁损的，甲方应承担民事责任因甲方不能妥善保管质物而可能致使其灭失或毁损的，乙方可以要求甲方将质物提存，或者要求提前清偿债务而返还质物。