风力发电基础施工合同.doc

1风力发电基础施工合同风力发电基础施工合同篇一：风力发电基础工程施工合同篇一：风力发电基础工程施工合同风力发电基础工程施工合同风力发电基础工程施工合同甲方甲方(发包方发包方)：：乙方乙方(承包方承包方)：：根据根据《《中华人民共和国合同法中华人民共和国合同法》》等相关法律、行政法规，等相关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方协商一致，由乙方承建工程协商一致，由乙方承建工程(以下建设单位简称甲方，施工以下建设单位简称甲方，施工单位简称乙方单位简称乙方)，为明确甲乙双方的责任、权利和义务，特，为明确甲乙双方的责任、权利和义务，特签订本合同，以便双方共同遵守执行签订本合同，以便双方共同遵守执行一、工程概况一、工程概况1、工程名称：、工程名称：2、工程地点：、工程地点：3、工程质量：、工程质量：二、工程内容有工程承包范围二、工程内容有工程承包范围1、甲方提供的风力发电塔基础部分图纸所有内容，不包、甲方提供的风力发电塔基础部分图纸所有内容，不包括施工图中所有设备预埋件括施工图中所有设备预埋件(即锚栓组合件即锚栓组合件)。

22、乙方负责开挖土石方的爆破、清理、转运、修边、清、乙方负责开挖土石方的爆破、清理、转运、修边、清底，达到浇筑的标准底，达到浇筑的标准(包括钢筋标准焊接和钢筋绑扎包括钢筋标准焊接和钢筋绑扎)，完成，完成基础浇筑基础浇筑3、工程总造价暂定、工程总造价暂定 元人民币元人民币4、工程总造价合同履约金为、工程总造价合同履约金为 元人民币元人民币三、工期三、工期1、乙方接到甲方进场通知后、乙方接到甲方进场通知后 7 日内做好施工现场的准备日内做好施工现场的准备工作2、施工期限：开工时间以工程指挥部通知书为准，工程、施工期限：开工时间以工程指挥部通知书为准，工程期限期限 天天(开工日期定为开工日期定为 2014 年年 10 月月___日，完工日期定为日，完工日期定为2015 年年 5 月月___日日)3、工期调整：甲方有权根据实际情况对本工程的各分项施、工期调整：甲方有权根据实际情况对本工程的各分项施工进度计划及施工顺序进行合理调整，以满足现场各专业工进度计划及施工顺序进行合理调整，以满足现场各专业工程施工的需求工程施工的需求4、在本合同履行过程中，非乙方原因造成的工期延误、在本合同履行过程中，非乙方原因造成的工期延误(如如雨、雪、风、春节及气候人力不可抗拒的自然灾害等雨、雪、风、春节及气候人力不可抗拒的自然灾害等)，乙，乙方向甲方提交书面报告，经甲方认可后，工期予以顺延。

方向甲方提交书面报告，经甲方认可后，工期予以顺延四、合同价款及取费标准四、合同价款及取费标准1、本标段按、本标段按(原文来自：原文来自：.csPEN 蓬蓬 勃范文勃范文 网网:风风力发电基础施工合同力发电基础施工合同)甲方提供图纸范围内每个基础暂定甲方提供图纸范围内每个基础暂定 超出图纸范围部分按超出图纸范围部分按(河南河南 2008 定额及地区有关文件计费定额及地区有关文件计费)实际发生的工程量为结算依据实际发生的工程量为结算依据32、单价：基础、便道、回填土及施工道路的土石方、爆、单价：基础、便道、回填土及施工道路的土石方、爆破均按河南破均按河南 2008 定额及地区指导价执行，土石方现场工作定额及地区指导价执行，土石方现场工作面外面外 100 米以内甩土方米以内甩土方(超出范围按河超出范围按河 2008 定额及地区有关定额及地区有关文件计费文件计费)；未注明的单价按河南省；未注明的单价按河南省 2008 定额及现行有关文定额及现行有关文件计费，主、地材按现场代表签字参照市场信息价进行调件计费，主、地材按现场代表签字参照市场信息价进行调差差(地材按实际发生计算地材按实际发生计算)。

3、图纸、设计变更、现场鉴证、会议纪要均作为结算依、图纸、设计变更、现场鉴证、会议纪要均作为结算依据4、工程量：以实际发生工程量结算、工程量：以实际发生工程量结算(基础、便道、回填土基础、便道、回填土及施工道路的土石方以双方现场代表测量签证为准，其它及施工道路的土石方以双方现场代表测量签证为准，其它工程量按图纸或甲方现场代表签字为准工程量按图纸或甲方现场代表签字为准)5、本合同履约金每单个基础为本标段竣工验收合格后，、本合同履约金每单个基础为本标段竣工验收合格后，退还全部合同履约金退还全部合同履约金五、工程款的支付方式五、工程款的支付方式1、乙方收到甲方进场通知书三个工作日内，甲方支付乙、乙方收到甲方进场通知书三个工作日内，甲方支付乙方工程总造价进场费方工程总造价进场费 %2、大型机械进驻工地甲方向乙方支付工程总造价、大型机械进驻工地甲方向乙方支付工程总造价 %3、以后按月进度付款，每月、以后按月进度付款，每月 25 日上报次月日上报次月 5 号付上月已号付上月已完工程的完工程的 %工程款4、单个基础工程完工甲方验收合格后十个工作日内，付、单个基础工程完工甲方验收合格后十个工作日内，付至已完工程量的至已完工程量的 %工程款，剩余款项一年后一次性付清。

工程款，剩余款项一年后一次性付清5、甲方对乙方的工程进度、质量、安全、文明施工等进、甲方对乙方的工程进度、质量、安全、文明施工等进4行监督及指导，达到合格若乙方在工程质量、进度、安行监督及指导，达到合格若乙方在工程质量、进度、安全文明施工等方面存在问题，而又未及时按甲方要求处理全文明施工等方面存在问题，而又未及时按甲方要求处理整改，则甲方有权作出对乙方的处罚，暂缓审批该阶段的整改，则甲方有权作出对乙方的处罚，暂缓审批该阶段的付款申请或酌情减少付款比例付款申请或酌情减少付款比例六、结算方式六、结算方式施工现场按实际完成的工程量由甲方现场技术人员、驻工施工现场按实际完成的工程量由甲方现场技术人员、驻工地代表和乙方项目部确认签字为结算依据地代表和乙方项目部确认签字为结算依据七、安全文明施工七、安全文明施工1、乙方必须严格按照国家现行的安全规范、标准条例，、乙方必须严格按照国家现行的安全规范、标准条例，遵守甲方现场安全管理规定进行施工，因违反上述规定及遵守甲方现场安全管理规定进行施工，因违反上述规定及要求发生的安全事故，因乙方人员自身的原因造成的事故，要求发生的安全事故，因乙方人员自身的原因造成的事故，由乙方自行承担解决，同时应承担一切经济损失和法律责由乙方自行承担解决，同时应承担一切经济损失和法律责任。

任2、施工单位进场后必须办理人身保险，做到文明施工，、施工单位进场后必须办理人身保险，做到文明施工，服从甲方及监理的合理安排服从甲方及监理的合理安排八、双方代表的权利和义务八、双方代表的权利和义务双方工程负责人代表：甲方双方工程负责人代表：甲方___________乙方乙方__________双方驻工地代表：甲方双方驻工地代表：甲方_______________乙方乙方__________1、甲方派有现场管理人员，行使合同约定的权利，履行、甲方派有现场管理人员，行使合同约定的权利，履行职责2、甲方有权利对乙方的施工质量、进度进行监督和管理甲方有权利对乙方的施工质量、进度进行监督和管理53、甲方应及时对乙方提供的有关方案、图纸提出意见，并、甲方应及时对乙方提供的有关方案、图纸提出意见，并及时确认及时确认4、甲方应及时组织有关人员对乙方已完工的工程量进行、甲方应及时组织有关人员对乙方已完工的工程量进行核定5、甲方应及时组织有关人员对乙方已完工程量进行验收甲方应及时组织有关人员对乙方已完工程量进行验收6、甲方应及时按照合同约定及时支付乙方工程款甲方应及时按照合同约定及时支付乙方工程款7、甲方应及时负责协助乙方处理相关工程的配合。

甲方应及时负责协助乙方处理相关工程的配合8、甲方应及时负责协调地方政府和当地老百姓事宜甲方应及时负责协调地方政府和当地老百姓事宜9、甲方负责电通、水通、路通、甲方负责电通、水通、路通(由乙方负责施工道路修筑，由乙方负责施工道路修筑，同时按工程量实际结算给乙方同时按工程量实际结算给乙方)、、10、乙方应委派驻现场管理代表，行使合同约定的权利，、乙方应委派驻现场管理代表，行使合同约定的权利，履行合同约定的职责履行合同约定的职责11、乙方不得将本工程转让或承包，发现转让或承包甲方、乙方不得将本工程转让或承包，发现转让或承包甲方没收合没收合 同履约金，合同作废同履约金，合同作废九、补充条款九、补充条款1、合同签订同时履约金缴纳到甲方指定帐户、合同签订同时履约金缴纳到甲方指定帐户收款单位：收款单位：开户行：开户行：帐号：帐号：（由收款单位出收据证明收到履约保证金（由收款单位出收据证明收到履约保证金)合同方可生效合同方可生效2、乙方负责整理交工档案资料和相关施工手续乙方负责整理交工档案资料和相关施工手续63、甲方负责水、电接通至每个标段口，并满足施工用量、甲方负责水、电接通至每个标段口，并满足施工用量要求。

标段范围内由乙方负责标段范围内由乙方负责4、办理结算办法：、办理结算办法：a、本合同约定的单价为基础价不在调、本合同约定的单价为基础价不在调减b、施工中若有政策性调整，乙方根据有关定额及文件、施工中若有政策性调整，乙方根据有关定额及文件可提出调整追回本可提出调整追回本合同约定的单价合同约定的单价5、工程因甲方原因停工、误工或当地群众政府等部门阻、工程因甲方原因停工、误工或当地群众政府等部门阻扰，必须赔偿乙方人员误工费，此误工费在每月结算时全扰，必须赔偿乙方人员误工费，此误工费在每月结算时全部付清因乙方造成的返工，责任由乙方负责，经济损失部付清因乙方造成的返工，责任由乙方负责，经济损失全部由乙方承担全部由乙方承担6、甲方不得以任何理由拖延付款时间，若甲方延期付款、甲方不得以任何理由拖延付款时间，若甲方延期付款二个月后乙方可向行政部起诉二个月后乙方可向行政部起诉7、双方在本合同履行中双方履行所有条款约定，否则任、双方在本合同履行中双方履行所有条款约定，否则任何一方违犯条款中的约定，造成一切经济损失和法律责任，何一方违犯条款中的约定，造成一切经济损失和法律责任，均由违约方承担均由违约方承担8、乙方向甲方递交的与本工程有关的任何资料及文件，、乙方向甲方递交的与本工程有关的任何资料及文件，甲方须在三日内回复，递交三日后如未回复视为甲方已认甲方须在三日内回复，递交三日后如未回复视为甲方已认可。

可十、未尽事宜十、未尽事宜对合同中未尽事宜双方协商解决，达成的补充协议及本合对合同中未尽事宜双方协商解决，达成的补充协议及本合同所有附是本合同不可分割的组成部分，均具同等法律效同所有附是本合同不可分割的组成部分，均具同等法律效力7十一、争议解决十一、争议解决本合同在履行中若发生任何分歧和争议，双方均应友好协本合同在履行中若发生任何分歧和争议，双方均应友好协商，协商不成的，均可按乙方所在地法院提起诉讼商，协商不成的，均可按乙方所在地法院提起诉讼十二、合同持有十二、合同持有本合同一式两份，甲乙双方各持一份，由双方签字盖章有本合同一式两份，甲乙双方各持一份，由双方签字盖章有效甲方甲方(盖章盖章) 乙方乙方(盖章盖章)：：法定代表人签字：法定代表人签字： 法定代表人签字或委托代理人签字：法定代表人签字或委托代理人签字：：： ：：签订日期：签订日期： 年月日年月日篇二：风力发电基础工程承包合同书篇二：风力发电基础工程承包合同书 33风力发电基础工程协议书风力发电基础工程协议书甲方：甲方：乙方：乙方：经甲乙双方协商，甲方经过仔细研究考证，同意风机基础经甲乙双方协商，甲方经过仔细研究考证，同意风机基础项目承包给乙方施工。

双方同意根据项目承包给乙方施工双方同意根据《《中华人民共和国合中华人民共和国合同法同法》》 、、 《《中华人民共和。