商品房装修合同漏水纠纷诉讼（3篇）.docx

商品房装修合同漏水纠纷诉讼（3篇）商品房装修合同漏水纠纷诉讼（精选3篇） 商品房装修合同漏水纠纷诉讼 篇1 　　房屋质量纠纷起诉状范本　　原告：__________________，性别：_____________，_______________年___________月___________日出生，__________族，身份证号码：________________，联系：________________，住址：_________________　　被告：__________________，性别：_____________，_______________年___________月___________日出生，__________族，身份证号码：________________，联系：________________，住址：_________________诉讼请求：_________________　　1、请求法院判令被告赔偿因房屋漏水给原告造成租金损失___________元;　　2、请求法院判令被告对原告的房屋承担质量保修责任，或者承担全部修缮费用，并承担自房屋修复之日起__________年的质量保证责任;　　3、请求法院判令被告承担停止侵害、排除妨碍、消除危险等侵权责任;　　4、请求法院判令被告免除自__________年______月______日起至房屋修复之日止的物业管理费用;　　5、请求法院判令被告承担本案的诉讼费用及鉴定费用。

　　(一)事实和理由： 原告系_________________路________________号________________栋________________号房的________________产权人，被告系该房屋的_________________年__________月______日，原告与被告签订《_____________房买卖合同》，购买被告开发建设的、被告承建施工的该房屋，房屋面积为___________㎡，房屋用途为__________年__________月__________日，被告将房屋交付给原告，并同时提供了《住宅质量保证书》年__________月__________日，原告与_____________有限公司(以下简称;_________________装饰公司)签订《房屋租赁合同》，将该房屋租赁给_________________装饰公司作为______用房，租赁期限为__________年，第___________年至第___________年的租金按___________元∕日∕平方米计算，第___________年的租金按___________元∕日∕平方米计算。

合同订立后，_________________装饰公司出资对该房屋进行了整修然而，从___________年初开始，被告所有的房屋就多次沿其地板向原告房屋的屋顶大面积的渗漏水，漏水最严重时原告房屋的地面积水达___________左右漏水___________流入原告的___________，导致房屋内的___________严重损坏原告及房屋使用人_________________装饰公司多次要求被告予以维修，虽然被告进行过维修，但未从根本上解决房屋漏水问题，漏水事故仍发生年___________月以后，被告就以房屋保修期限届期为由，拒绝承担保修责任，该房屋至今仍处于漏水之中由于房屋的严重漏水，不但给原告及房屋使用人_________________装饰公司造成了巨大的财产损失，而且，还导致原告及房屋承租人_________________装饰公司不能正常使用该房屋综上所述，原告认为：《建筑工程质量保修办法》第七条第(二)项;在正常使用条件下，房屋建筑工程的最低保修期限为：屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年的规定，被告向原告交付房屋的时间为__________年______月_　　这就是装修合同漏水纠纷诉讼的内容。

商品房装修合同漏水纠纷诉讼 篇2 　　商品房装修设计合同　　甲方：_________________________ 乙方：_________________________　　地址：_________________________ 地址：_________________________　　：_________________________ ：_________________________　　一、甲方将位于 工程委托乙方设计师进行装修设计，并委托 全权负责在设计过程中与乙方沟通的所有事宜，且甲方委托人的签字具有法律效力，企行为代表甲方，后果归甲方承担若在双方履行合同过程中，对乙方提供的设计方案出现甲方委托人认可、甲方不认可的情况，则由甲方承担由此产生的一切费用　　二、设计制作费用　　设计费按套内面积计费(含内墙面积半) 元/ m2交纳，经确定甲方房屋套内面积为 m2(套内面积不足100平方，按100平方起计费)，设计费为人民币(大写) 元(￥ )　　三、合同内容及要求　　甲、乙双方在签署合同后，乙方日按要求提供全房设计效果图和设计标准施工图乙方提供的全房设计标准施工图包括：平面布置图、顶面布置图、原始结构图、水电示意图、立面施工图、局部大样图。

甲方第一次审图后，在《黑白CAD施工图》确认签字确认乙方提供在电脑中的效果图，甲方有权对乙方交付的方案要求乙方设计师进行解释和修改　　四、效果图确认后，甲方在乙方的《效果图制作客户回执单》上签字认可甲方不予确认的，乙方应按甲方要求修改，直到甲方确认为止双方确定设计效果图定位设计风格后乙方按照确定风格出施工图，甲方看过全房设计标准施工图后，如确定全房设计标准施工图，则在施工图“客户认可”那一栏签字、注明看图时间　　本条所述的全房设计图包括：　　1.设计效果图;　　2.详尽的标准施工图;　　3.家庭装修装饰施工安装所用的部分实体材料或实体物料图片　　五、乙方应按国家技术规范、设计规范及甲方提出的要求进行设计，提交质量合格的设计图纸，乙方对设计图纸的遗漏或错误负责修改或补充　　六、甲方对设计方案确认并在A3黑白施工图中“效果图、施工图客户认可”一栏处签字，表示甲方认可乙方提供的设计方案本合同的有效期为6个月，自本合同签字之日起计算6个月后，乙方本合同约定的责任(义务)自然终止若甲方此时需乙方继续服务，则双方另行协商签订补充协议(或另订合同)　　七、付款方式：　　1、甲方需在合同签订后一周内付委托设计与制作总费用的30%即人民币 ￥ 元。

　　2、乙方将设计制作印刷品交付甲方时，甲方需向乙方支付合同余款，即人民币￥ 元整　　七、知识产权约定：　　1、甲方在未付清所有委托设计制作费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利　　2、甲方将委托设计制作的所有费用结算完毕后，甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权　　八、双方的权利、义务：　　甲方权利：　　1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方思想内涵　　2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;　　3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权;　　甲方义务：　　1、甲方有义务按照合同约定支付相关费用;　　2、甲方有义务提供自己思路或其他有关资料给乙方;　　乙方权利：　　1、乙方有权要求甲方提供有关资料供乙方设计参考;　　2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;　　3、乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品;　　乙方义务：　　1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计与制作　　2、乙方需按照合同约定按时交付设计制作作品　　九、违约责任：　　1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同，其预付的费用无权要求退回。

甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的，应当支付全额的设计费用　　2、乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方　　十、其他：　　1、配合甲方部分材料确定　　2、配合甲方处理施工中出现的问题　　3、配合甲方部分软装摆设等购买　　十一、本协议一式二份，甲、乙双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效本合同未尽事宜，双方协商解决　　甲方(盖章)：_________________________ 乙方(盖章)：_________________________　　日期： _________________________日期：_________________________ 商品房装修合同漏水纠纷诉讼 篇3 　　甲方：　　乙方：　　身份证号码：　　依据我国《合同法》及国家和当地政府的相关规定双方协商致，签订本合同，望双方共同遵守　　第一条工程概况　　1、工程地点：　　2、房屋规格：室厨　　3、委托方式：　　4、开工日期：　　5、竣工日期：　　6、竣工总价：__元，金额大写元　　第二条付款方式　　1、水、电工程完工并隐蔽工程验收合格后，甲方付给乙方　　2、泥、木工程完工并验收合格后，甲方付乙方元整，即人民币(大写)元整。

　　3、油漆完工后，甲方付乙方元整　　4、工程竣工验收合格，甲方付给乙方尾款写)元整　　第三条施工内容　　乙方负责内容如下：　　1、拆墙　　2、水电材料及人工(武汉二厂电线、金牛水管)　　3、水泥、沙、瓷砖35元/㎡　　4、板材及人工福汉鹰冠　　5、油漆材料及人工乳胶漆：多乐士(立邦)　　6、衣柜梭门170元/㎡　　7、地板60元/㎡　　8、烤漆门850元/樘　　9、厨卫吊顶85元/㎡　　10、飘窗石、过门石160元/m　　11、开关插座项：600元　　12、洁具项：20__元　　13、灯具20__元　　14、厨柜900元/m　　15、电视背景墙纸200元/卷　　16、五金600元　　第四条保修　　负责范围：凡属乙方施工质量或乙方保管不力造成合同工程范围的损坏脱落、丢失、开裂等，由乙方自己承担，尾款押三个月结付　　第五条附则　　1、本合同壹式贰份，双方各执壹份　　2、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效，履行完成后自动终止　　甲方：乙方：　　日期：日期：。