工程预拌混凝土买卖协议标准范本（八篇）.doc

工程预拌混凝土买卖协议标准范本需方：_____（以下简称甲方）供方：_____（以下简称乙方）为规范商品混凝土购销行为，保护双方的合法权益，明确双方技术经济责任，保证工程建设正常进行依照《中华人民共和国合同法》《预拌混凝土》（GB/T14902_____20_____）及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方就购销商品混凝土事项协商一致，订立本合同一、工程名称二、工程地点三、供应混凝土量10600m3（结算时按实际数量结算）四、供货期由____年____月____日至____年____月____日五、需方委托供方供应预拌混凝土，经双方议定产品名称、强度等级、坍落度、数量、单价六、供货量的确认1、商品混凝土的供货量以成型砼量为准，需方应指定其合法代表人签认供方的混凝土随车发货单，该发货单作为供方实际供应混凝土数量的结算依据2、需方可对供方提供的混凝土量进行随机抽验，抽验费用由需方承担如同一批次抽验的数量不少于2车，且平均欠量大于3%时，供方应按该次抽验的总欠量的2倍数额赔偿并负责该批次抽验费用七、商品混凝土质量标准要求供方所提供的混凝土及使用的原材料，其质量应符合国家标准GB14902_____20_____《预拌混凝土》及其所引用的相关技术标准。

八、需方的基本权利和义务1、需方应在浇筑混凝土的1天前，以提交订货单或其他有效方式将所需混凝土的强度等级、数量、坍落度、浇筑部位、浇筑方式、交货地点及其他有关要求通知供方;如遇需方不可预见的情况造成混凝土浇筑时间临时改变的，需方应及时通知供方2、需方应在建筑工地为商品混凝土的运输、使用提供必备的条件，保证施工现场道路畅通，有必要的供水、照明等设施和停车场地，并安排专人在现场负责调度指挥，保证车辆和随车人员顺利进出工地3、混凝土搅拌车到达工地后，需方应在30分钟内办完查验交接手续，并安排在90分钟内卸料完毕4、若供方提供的混凝土质量性能指标不符合国家标准或有关约定，需方有权拒收5、需方不得对混凝土加水或其他未经约定的掺合料甲方：_____ 乙方：_____地址：_____ 地址：_____法定代表人：_____ 法定代表人：_____委托代表人：_____ 委托代表人：_____：_____ ：_____：_____ ：_________年____月____日 ____年____月____日工程预拌混凝土买卖协议标准范本（二）合同编号：_____工程名称：_____买方：_____卖方：_____依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就预拌混凝土买卖事宜协商订立本合同。

第一条工程概况1.建设单位：_____2.施工单位：_____3.工程名称：_____4.工程地点：_____5.运距：_____第二条混凝土的计划数量、结算单价、供货时间、浇筑泵送方式、浇筑工程部位、技术质量要求等内容，详见合同附件第三条供货数量及质量的验收确认1.甲乙双方共同依据国家、本市的相关技术标准及合同约定对乙方供货到施工现场的混凝土数量、质量及浇筑时间等内容进行验收，并签字确认2.乙方供货到施工现场的混凝土如与发货单载明的数量有差异时，甲方应即时通知乙方核实;双方以书面形式提出真实数量确认结果作为价款结算依据3.乙方供货到施工现场的混凝土经甲方表观检验如有质量异常现象的，甲方应即时通知乙方进行核实，经核实后甲方有权作退货处理，由此给甲方造成的损失由乙方承担4.甲方对浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常现象的，应在24小时内书面通知乙方进行核实;如有争议，双方应会同工程监理、建设行政主管部门共同确认责任，并提出书面责任处理意见属于甲方浇筑不及时或振捣、养护不当原因，责任由甲方承担;属于产品质量责任的，由此给甲方造成的损失由乙方承担5.乙方供货到施工现场的混凝土，甲方应及时组织安排浇筑到工程施工部位。

因甲方责任致使运到施工现场的混凝土停留时间过长造成坍落度损失或产品失效报废的，甲方应承担由此给乙方造成的损失第四条价款结算及支付1.甲乙双方应在乙方对每一工程浇筑部位履行完毕供货义务之日起4____日内办理完毕价款结算确认手续2.甲乙双方约定，对用于工程结构部分的混凝土采用下列第_____种方式办理价款结算确认手续依据合同约定的单价和甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量为准办理价款结算依据合同约定的单价和工程浇筑部位施工图预算量办理价款结算，计算施工图预算量执行20_____《北京市建设工程预算定额》在供货前甲方应向乙方及时提供一套完整的浇筑部位施工图纸及相应工程变更洽商甲方未按合同约定提供图纸，致使双方就乙方所供混凝土的数量发生争议时，或甲方逾期不与乙方办理结算确认手续的，双方应按第种方式结算3.对混凝土砂浆、基础桩、垫层、防水保护层、施工现场路面、临设部分等用于非工程结构部位的混凝土均以合同约定的单价和甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量为准结算4.价款支付期限：本合同项下的工程因非乙方原因中途停工，导致甲方停止使用乙方的混凝土时，甲方应自停工之日起3个月内付清未结价款5.甲方未按本合同约定期限给付价款，乙方可在提前____日书面通知甲方后暂停供应混凝土。

第五条双方义务1.甲方义务根据工程进度需要，应提前24小时以书面或其他有效方式向乙方提供所需混凝土的标号、数量及工程浇筑部位、混凝土浇筑方式，并对技术质量要求进行交底，以保证乙方有足够的供货准备时间应保证现场场地平整、坚实、畅通，有足够的调车场地及泵车的安全作业环境，并应安排专人负责调度指挥，保证乙方车辆及人员进出现场的安全，以及车辆驶出现场达到环保要求应负责提供现场作业用水及照明环境，作业现场由于混凝土运输搅拌、泵送及浇筑等原因所引起的扰民或民扰问题，由甲方负责协调解决应指派专人负责对运送到施工现场的混凝土发货单载明的内容进行验收签认应遵守国家、北京市和设计部门的有关技术规范要求，不得自行添加水、外加剂等材料，由此出现的质量问题由甲方负责应承担对施工浇筑过程中混凝土的跑模、涨模或多要造成的损失2.乙方义务供货前应到施工现场实地勘察并进行技术交底乙方车辆及人员进入现场后，应当服从甲方负责人员的统一调度指挥，积极配合甲方，提供优质服务应严格按照甲方申请的混凝土浇筑计划，保质、保量、及时供应混凝土接到甲方就混凝土数量及表观质量提出的书面异议后，应按本合同第三条第三款解决浇筑混凝土前后，应按要求向甲方提供与混凝土相关的技术质量资料。

第六条违约责任1.甲方未按本合同约定给付价款的，自应付价款之日起按银行同期贷款利率向乙方支付所欠价款的利息2.甲方未按合同约定履行其他义务的，应按_____向乙方支付违约金;给乙方造成损失的，还应承担赔偿责任3.乙方未按合同约定履行义务的，应按北京市预拌混凝土买卖合同向甲方支付违约金;给甲方造成损失的，还应承担赔偿责任4._____第七条争议解决方式本合同项下发生的争议，双方应协商解决或向_____申请调解解决;协商或调解解决不成的，应按照下列第_____种方式解决：向____人民法院提起诉讼;向_____仲裁委员会申请仲裁第八条其他约定事项1.在合同履行过程中，因需变更合同或行使抗辩权中止合同的，应提前____日书面通知对方2._____第九条未尽事宜，经双方协商一致可另行补充约定补充约定与附件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力第十条本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效本合同及附件一式份，甲方_____份，乙方_____份，具有同等法律效力买方：_____ 卖方：_____住所：_____ 住所：_____法定代表人：_____ 法定代表人：_____：_____ ：_____委托代理人：_____ 委托代理人：_____：_____ ：_____现场联系人：_____ 现场联系人：_____：_____ ：_____：_____ ：_____签订时间：_____ 签订地点：_____附件编号：_____工程预拌混凝土买卖协议标准范本（三）原告：_____乐清_____有限公司，住所地：_____浙江省乐清市北____镇____村，联系：_____（代理人）。

法定代表人：_____，总经理被告：_____杭州_____有限公司，住所地：_____浙江省杭州市临安市____镇_____街____号，联系：_____法定代表人：_____，董事长诉讼请求：_____1、判令被告立即支付原告货款49109.3元并赔偿利息损失（按银行同期贷款利率从起诉日算至实际还款日）2、判令被告承担本案诉讼费事实与理由：_____原告与被告素有业务往来，原告向被告出售接插组件、卡扣、端子等产品年____月____日，原被告双方对账确认：_____被告应付原告货款99109.3元后被告向原告支付货款5万元，但余款49109.3元经原告多次催促被告支付货款，但是被告均以各种理由推托，拒绝付款原告无奈，只得诉至法院综上所述，被告拖欠原告货款49109.3元，已构成。