加工合同格式范本（九篇）.doc

加工合同格式范本承揽方（甲方）：_____定作方（乙方）：_____甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费第二条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担第四条乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输第六条加工费结算办法与时间_____第七条乙方应于____年____月____日前向甲方交付定金____元；乙方应于____年____月____日前向甲方交付预付款____元乙方不履行合同的，无权请求返还定金甲方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还第八条甲方的违约责任1.甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿2.甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。

3.因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失4.甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的____‰偿付违约金5.甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值____％的违约金6.由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收第九条乙方的违约责任1.乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失2.乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值____％的违约金3.乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失4.乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金5.乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失6.乙方如变更交付定作物地点，应承担因此而多支出的费用第十条声明及保证（一）甲方：1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人本合同生效后即对合同双方具有法律约束力二）乙方：1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人本合同生效后即对合同双方具有法律约束力第十一条保密双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外保密期限为____年一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失第十二条不可抗力本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在____天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行第十三条通知1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_____（书信、、电报、当面送交等方式）传递以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式2.各方通讯地址如下：______________________________3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起____日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任第十四条争议的处理1.本合同受_____国法律管辖并按其进行解释2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_____种方式解决（1）提交_____仲裁委员会仲裁；（2）依法向人民法院起诉第十五条解释本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释第十六条补充与附件本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。

本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力第十七条合同效力本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效有效期为____年，自____年____月____日至____年____月____日本合同正本一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力；合同副本____份，送_____留存一份承揽方（盖章）：_____ 定作方（盖章）：_____法定代表人（签字）：_____ 法定代表人（签字）：_____地址：_____ 地址：_________年____月____日 ____年____月____日签订地签订地点：_____ 签订地点：_____加工合同格式范本（二）合同编号：_____签约地点：_____签订日期：_____甲方（买方）：_____乙方（卖方）：_____经协商，甲乙双方就_____事项，达成以下协议，并同意按《民法典》及相关法律法规恪守履行。

一、按甲方要求，乙方为甲方生产：序号名称图数量备注二、合同总价款（含税票）人民币_____（RMB￥_____）三、付款方式合同签定____日内付总价款____%，即RMB￥____元；产品交付后____日内付总价款____%，即RMB￥____元四、交收方式1.乙方交付前，应按_____规定对产品进行检验，并开具合格证明；甲方在收到产品后按同样标准对产品进行验收或确认，并应在____日内（难以验收的隐蔽瑕疵除外）予以反对甲方享有向乙方提出质量异议的权利，乙方应承担修复、退换及赔偿责任2.包装及运送2.1产品的包装及运输，应符合国家或行业标准，由乙方负责在____年____月____日前送达_____联系人：_____ ：_____）；2.2包装和运输费用已在产品价格中包含如乙方需回收包装物时，甲方将免费提供保管、储存条件，但运输费用由乙方负责五、售后服务在质量保证期内出现的产品质量问题，乙方应在接到通知后____小时内做出响应，并予以解决六、保密约定1.甲方承诺对乙方的产品制造过程及企业秘密不得向第三方泄漏（业务推介和广告宣传除外）；2.乙方保证合同规定的甲方产品（含技术资料及专用工、模具）的拥有权，不经甲方同意不得向第三方提供。

七、违约责任1.甲方按合同规定期限付款如果延期，参照中国人民银行关于金融机构计收贷款利息标准支付违约金；2.乙方延期交付时，应按合同总额的____%乘以逾期天数向甲方支付违约金，逾期超过____天的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失，赔偿额为本合同总额的____%八、附加说明1.本合同一式两份，双方各执一份，双方签字、盖章有效合同执行中的附加或更改，应以补充协议或说明的形式，并由双方授权代表签字、加盖公章2.本合同附件_____，与本合同具有同等效力3.发生合同争执，应通过协商加以解决；协商不成，可向合同签字地人民法院提出起诉甲方：_____住所：_____邮编：_____委托代理人：_____：_____：_____开户行：_____账号：_____税号：_____乙方：_____住所：_____邮编：_____委托代理人：_____：_____：_____开户行：_____账号：_____税号：_____加工合同格式范本（三）甲方：_____（定做方）乙方：_____（承揽方）双方本着互惠互利，协商一致的原则，达成合同条款如下：一、甲方权利和义务1.合同签定后，甲方为乙方免费提供_____。

及_____工具，乙方自购如在本厂购买材料，由于乙方个人原因，不能继续生产，为保证本厂产品质量，材料不退2.甲方对乙方产品负责回收并以现金支付加工费（____元/㎡），拒收任何原因的半成品和不合格产品二、乙方的权利和义务1.通过考察同意后，自愿购买材料如产品质量问题，乙方自己负责2.乙方需按甲方提供的样本、限本人制作，如私自组织人员加工，技术转让，需经厂方同意方可进行，否则按违约处理三、违约条款1.甲方违背合同第一条（2款）时以（____元/㎡）的1倍支付乙方违约金2.乙方外购材料掺杂使假，私自技术转让时，按每平方米____元的1倍支付甲方违约金四、本合同有效期____月，____年____月____日起至____年____月____日止本合同期瞒后，乙方申请，甲方有权依据生产定单续签或终止合同五、本合同一式两份，并有验收标准为合同附件，甲、乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效甲方：_____乙方：_________年____月____日加工合同格式范本（四）定作人：_____ 签订地点：_____承缆人：签订时间____年____月____日第一条加工物、数量、报酬、交货期限加工物：报酬：交货期限：数量：名称：规格：型号：计量：单价：合计人民币金额（大写）：第二条定作人提供的材料材料：名称：规格：型号：计量：单位：数量：质量：提供日期：消耗定额：（注：空格如不够用，可以另接）第三条承揽人对定作人提供的材料的检验标准、时间及提出异议的期限第四条加工的的技术标准、质量要求第五条承揽人对定作物质量负责的期限及条件第六条加工物的包装要求及费用负担第。