街改造工程设计合同.doc

**市建设工程设计合同工 程 名 称：XX街道办事处XX路XXX街改造工程 工 程 地 点：XX路 合 同 编 号： 资计证书等级： 建筑装饰设计甲级 发 包 人：**市XX区XX街道办事处 设 计 人：**市XX建设工程有限公司 签 订 日 期： 发包人：**市XX区XX街道办事处 设计人：**市XX建设工程有限公司 发包人委托设计人承担 XX街道办事处XX路XXX街改造工程 工程设计，经双方协商一致，签订本合同 第一条 本合同依据下列文件签订：1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》1.2 《建设工程勘察设计市场管理规定》及其他有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件第二条 本合同设计项目的内容：2.1 工程名称：XX街道办事处XX路XXX街改造工程 2.2 工程规模：XX路沿街建筑约XXX栋，结合XX路XXX街改造工程对沿街建筑立面进行改造、广告整治；工程项目总投资(估算)XXX万元 2.3 设计阶段及内容：方案设计；初步设计；施工图设计设计方案内容包括：彩色平面图、瞰图、局部透视效果图、投资估算；初步设计阶段：总体平面图、局部放大立面图、改造效果图、各项分析图、标准段做法详图、物料示意图、投资概算； 施工图设计内容包括：索引图、竖向标高图、定位图、放线图、照明配置图、铺地物料图及各节点平面立面剖面图、详细铺装图、施工图预算等施工图设计须详细清楚，达到施工要求2.4 估算投资： ￥XX万元（暂定）；2.5 设计收费费率： X %；估算设计费为人民币： ￥XX万元（暂定）；注：1、工程投资最终以经审计局审定的工程标底价为准。

2、设计收费费率的计取按照《工程项勘察设计收费标准》（2002年修订本）所规定的标准，采用直线内插法并综合考虑工程附加调整系数、工程施工阶段现场配合等因素引起的设计费调整3、实际设计费最终以审计局最终审定的工程标底价乘以本合同约定的设计费费率重新核算第三条 发包人应向设计人提交的有关资料、文件及期限序号资料及文件名称份数提交日期1招标书12009.062XX路需整改的临街建筑物目录12009.063XX路需整改的临街建筑物测绘平立面图12009.084XX大厦等高层图纸12009.075678910第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件：4.1 设计人应向发包人提交方案设计及初步设计文件六份，施工图设计文件八份4.2 设计人应在合同生效及收到第三条规定的资料和文件后 30 天内提交方案设计图4.3 设计人应在方案设计图通过政府有关部门审查并得到中标通知书后 40 天内提交初步设计图4.4 设计人应在初步设计图（或方案设计图）通过政府有关部门审查并得到发包人书面通知后 40天内提交施工设计图4.5 其它需要提交的资料和文件为： 投资估算及工程施工图预算。

第五条 设计费支付方式：5.1 本合同签订后三日内，发包人支付设计费总额的 XX %，计人民币 ￥XXXXXX.00元作为定金（本合同履行后，定金抵作设计费）5.2 设计人提交初步方案后三日内，发包人支付设计费总额的 XX %，计人民币 ￥XXXXXX.00 元5.3设计人提交施工图，则设计人提交施工图设计文件后三日内，发包人应支付设计费总额的 XX %，计人民币 ￥XXXXX.00 元5.5 参加工程竣工验收后三日内，发包人应支付设计费总额的 XX %，计人民币￥XXXXX.00 元；并按经审定的施工图预算及本合同约定的设计费费率重新核算并一次性结清第六条 双方责任6.1 发包人责任：6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对提供的资料及文件的完整性、正确性负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准及地方有关法规、规程进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内的，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间6.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，致使设计人的设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所完成工作量向设计人支付设计费在未签合同前发包人已同意设计人为发包人所做的各项设计工作时，应按收费标准支付相应设计费6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费6.1.4 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作、生活及交通等方便条件6.1.5 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔6.2 设计人责任：6.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程、政府审批部门有关本工程的文件及发包人提出的设计要求进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

6.2.2 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件6.2.3设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充设计人按合同规定期限交付设计资料及文件，一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人收取咨询服务费，收费额由双方商定6.2.4 设计人不得向第三人泄露、转上发包人提交的产品图纸等技术经济资料如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔第七条 违约责任： 7.1 合同生效后，发包人要求中止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，当不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支会7.2 发包人应按本合同第五条规定向设计人支付设计费，每逾期一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金逾期30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建的，发包人均按7.1条规定支付设计费。

7.3 由于设计人自身原因，未按本合同第四条的规定交付的，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之一7.4 合同生效后，设计人要求中止或解除合同，设计人应双倍返还定金第八条 保险与赔偿8.1 发包人按国家设计收费标准和合同第五条约定向设计人支付设计费，设计人按**市有关规定购买建设工程设计职业责任保险8.2 设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应根据责任大小向发包人赔偿损失，赔偿额由双方在签定合同时约定8.3 下列损失设计人不负责赔偿： （1）设计错误引起的停产、减产等间接经济损失；（2）发包人未经政府有关部门批准擅自开工造成的损失；（3）设计人延误交付设计文件所致的任何后果损失；（4）设计人由于发包人提供的工程测量图、地质勘察等资料存在错误而引发的损失；（5）小于壹万元的工程损失第九条 其他9.1 发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同9.2 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买发包人要求设计人提供本合同第四条规定外的设计资料及文件份数的，设计人另收工本费。

9.3 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担9.4 发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加，出国费用由发包人支付9.5 发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务的，另行支付费用9.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行的，双方应及时协商解决9.7 因本合同或与本合同有关的争议，双方应通过协商解决；协商解决不成时，采取下列方式之一解决（只能选择一种，在选定的“[ ]”里打“√”）[√ ]向 **市 仲裁委员会申请仲裁[ ]向人民法院起诉9.8 本合同一式 八 份，发包人 四 份，设计人 四 份9.9 本合同经双方签字盖章后生效9.10 本合同生效后，按规定到项目所在地的建设行政主管部门备案双方还可以到项目所在地的工商行政管理部门申请鉴证本合同履行完毕即行终止9.11 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

9.12 其它约定事项： 发包人名称： 设计人名称：**。