江苏开放大学工程建设监理形考作业1.doc

江苏开放大学形成性考核作业学 号 姓 名 课程代码 060071课程名称 工程建设监理评阅教师 第 1 次任务江苏开放大学1执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价上涨时，交付标的物后的结算应按照(　 )执行　客观题满分： 2分得分： 2分A原价格 B新价格 C市场价 D双方协商的价格正确答案：A学生答案：A老师点评：2同时履行抗辩权和后履行抗辩权的适用条件中完全一致的条件是( 　)客观题满分： 2分得分： 2分A合同约定了履行顺序B由同一双务合同产生互负的对价给付债务　　C应当后履行的对价给付是可能履行的义务　　D应当先履行合同一方经营状况严重恶化正确答案：B学生答案：B老师点评：3如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，若因一方的违约行为，另一方按约定的程序终止合同而发生了争议，此争议应当由(　 )对争议进行处理客观题满分： 2分得分： 2分A终止合同方选定的仲裁委员会 B违约方选定的仲裁委员会　　C双方选定的仲裁委员会 D有管辖权的人民法院正确答案：C学生答案：C老师点评：4债权人按照合同约定占有债务人的财产，债务人不按合同确定的期限履行债务的，债权人有权依法以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价格优先受偿，这属于(　 )。

　客观题满分： 2分得分： 2分A质押 B留置 C抵押 D保证正确答案：B学生答案：B老师点评：5项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是( 　)　　客观题满分： 2分得分： 2分A法定代理 B委托代理 C转代理 D指定代理正确答案：B学生答案：B老师点评：6《建筑法》指出，工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告(　 　)，要求设计单位改正客观题满分： 2分得分： 2分A建设单位 B项目经理 C承包商 D监理工程师正确答案：A学生答案：A老师点评：7按风险(　)可将风险分为财产风险、人身风险和责任风险客观题满分： 2分得分： 2分A分析依据 B分布情况 C潜在损失形态 D产生的原因正确答案：C学生答案：C老师点评：8施工阶段监理工作的一项重要工作内容是制定监理工作程序，制定监理工作程序应体现事前控制和( B )的要求　客观题满分： 2分得分： 2分A事中控制 B主动控制 C动态控制 D事后控制正确答案：B学生答案：B老师点评：9( )制度是政府对监理从业人员实行市场准入控制的有效手段。

　客观题满分： 2分得分： 2分A监理工程师执业资格考试 B监理工程师注册C监理工程师继续教育 D监理工程师备案登记正确答案：B学生答案：B老师点评：10《建筑法》规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况因故不能按期开工超过( )个月的，应当重新办理开工报告的批准手续客观题满分： 2分得分： 2分A1B3C6D12正确答案：C学生答案：C老师点评：11按索赔的合同依据进行分类，索赔可以分为( )　　客观题满分： 4分得分： 4分A合同外的索赔 B工程加速索赔 C合同中明示的索赔　　D合同中默示的索赔 E工程变更索赔正确答案：C；D学生答案：C；D老师点评：12FIDIC《施工合同条件》规定，属于业主的风险有( 　)客观题满分： 4分得分： 0分A工程所在国军事政变的损失　　B放射性污染引起的损失　　C施工质量出现问题的损失　　D分包商的雇员因执行合同而引起的行为　　E一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用正确答案：A；B；E学生答案：B；E老师点评：13依照施工合同示范文本通用条款的规定，施工中发生不可抗力事件后，由此导致的损失及工期延误的责任承担方式为( )。

　　客观题满分： 4分得分： 4分A工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担　B承包人的人员伤亡损失，由发包人承担C发包人的人员伤亡损失，由承包人承担　　D工程所需清理、修复费用，由发包人承担E延误的工期相应顺延正确答案：A；D；E学生答案：A；D；E老师点评：14根据《建设工程监理规范》，下列有关竣工验收阶段监理工作的表述，正确的是(　 ACD 　)　　客观题满分： 4分得分： 4分A总监理工程师负责对承包单位报送的竣工资料进行审查　　B监理单位技术负责人对工程质量进行竣工预验收C工程质量符合要求，由总监理工程师会同参加验收的各方签署竣工验收报告D项目监理机构应参加由建设单位组织的竣工验收，并提供相关监理资料E对验收中提出的整改问题，总监理工程师应要求承包单位进行整改正确答案：A；C；D学生答案：A；C；D老师点评：15建设工程档案保管期限分为(　 )客观题满分： 4分得分： 4分A临时保存 B固定期限保存 C永久保存 D长期保存 E短期保存正确答案：C；D；E学生答案：C；D；E老师点评：16某工程项目合同工期为18个月施工合同签订以后，施工单位编制了一份初始网络计划，如下图所示。

并经监理工程师批准执行 　　由于该工程施工工艺的要求，计划中工作C、工作H和工作J需共用一台起重施工机械，为此需要对初始网络计划进行调整　　问题：　　1.请绘出调整后的网络进度计划图　　2.如果各项工作均按最早开始时间安排，起重机械在现场闲置多长时间?为减少机械闲置，工作C应如何安排?　　3.该计划执行3个月后，施工单位接到业主的设计变更，要求增加一项新工作D，安排在工作A完成之后开始，在工作E开始之前完成因而造成了个别施工机械的闲置和某些工种的窝工，为此施工单位向业主提出如下索赔：①施工机械停滞费;②机上操作人员人工费;③某些工种的人工窝工费请分别说明以上补偿要求是否合理?为什么?　　4.工作G完成后，由于业主变更施工图样，使工作I停工待图0.5个月，如果业主要求按合同工期完工，施工单位可向业主索赔多少赶工费(已知工作I赶工费每月12.5万元)?为什么?主观题满分： 30分得分： 30分正确答案：1.调整后的网络进度计划图如下图所示2.2.(1)工作C与工作H之间机械闲置2个月，工作H与工作J之间机械不闲置，故机械共闲置2个月2)如果工作C最早开始时问推迟2个月，则机械无闲置3.补偿要求是否合理的判断及理由如下：　　(1)补偿要求合理。

因为是由于业主原因造成施工单位的损失，业主应承担费用的补偿　　(2)补偿要求不合理因为机上工作人员人工费已经包含在相应的机械停滞费用之中　　(3)窝工补偿要求合理因为是由于业主原因造成施工单位的损失　4.施工单位不可以向业主索赔赶工费　　理由：不需要赶工，也能按合同期完工(或因不影响总工期，或拖延时间在总时差范围内)学生答案：答: 1.调整后的网络进度计划图如下图所示2. (1)工作C与工作H之间机械闲置2个月，工作H与工作J之间机械不闲置，故机械共闲置2个月2)如果工作C最早开始时问推迟2个月，则机械无闲置 3.补偿要求是否合理的判断及理由如下: (1)补偿要求合理因为是由于业主原因造成施工单位的损失，业主应承担费用的补偿2)补偿要求不合理因为机上工作人员人工费已经包含在相应的机械停滞费用之中 (3)窝工补偿要求合理因为是由于业主原因造成施工单位的损失4.施工单位不可以向业主索赔赶工费理由:不需要赶工，也能按合同期完工(或因不影响总工期，或拖延时间在总时差范围内)老师点评：17某监理单位对实施监理的某跨越的桥梁施工工程的动力供应、施工照明、安全防护设备、施工场地空间条件以及交通运输和道路条件在施工前进行了检查。

承包单位因条件限制，不能建立试验室，则委托某一具有相应资质的专门试验室作为本工程施工用试验室监理工程师经检查同意使用该试验室施工中由于某爆破作业比较危险，承包单位为了保证本单位从事爆破作业人员的生命安全，决定从劳工市场雇佣三名无爆破作业上岗证人员去实施爆破作业　　问题：1.监理单位对动力供应、施工照明、安全防护设备、施工场地空间条件以及交通运输和道路条件的检查，是对环境状态的哪个方面的控制，环境状态的控制还包括哪几项内容?2.对本案例中使用的大型临时设备在使用前，该如何办理相关手续才准投入使用?3.监理工程师对委托的试验室进行资质审查时，承包单位应向项目监理机构提交什么文件，该文件应列出的内容有哪些?4.对于爆破作业，承包单位的做法是否正确，为什么?主观题满分： 30分得分： 30分正确答案：1.监理单位对动力供应、施工照明、安全防护设备、施工场地空间条件以及交通运输和道路条件的检查，是对环境状态控制中的施工作业环境的控制环境状态的控制还包括施工质量管理环境的控制和现场自然环境条件的控制2.大型临时设备在使用前，承包单位必须取得本单位上级安全主管部门的审查批准，办理相关手续后，监理工程师方可批准投入使用。

3.监理工程师对委托的试验室进行资质审查时，承包单位应向项目监理机构提交对外委托试验室的资质证明文件该文件列出的内容：本试验室所开展的试验，检测项目，主要仪器、设备;法定计量部门对计量器具有标定证明文件;试验检测人员上岗资质证明;试验室管理制度等4.实施爆破作业中，承包单位的做法是错误的理由：从事特殊作业的人员(如电焊工、电工、起重工、架子工、爆破工)必须持证上岗学生答案：答:1.监理单位对动力供应、施工照明、安全防护设备、施工场地空间条件以及交通运输和道路条件的检查,是对环境状态控制中的施工作业环境的控制环境状态的控制还包括施工质量管理环境的控制和现场自然环境条件的控制2.大型临时设备在使用前,承包单位必须取得本单位上级安全主管部门的审查批准，办理相关手续后，监理工程师方可批准投入使用3.监理工程师对委托的试验室进行资质审查时,承包单位应向项目监理机构提交对外委托试验室的资质证明文件该文件列出的内容:本试验室所开展的试验，检测项目,主要仪器、设备,法定计量部门对计量器具有标定证明文件;试验检测人员上岗资质证明;试验室管理制度等4.实施爆破作业中，承包单位的做法是错误的理由:从事特殊作业的人员(如电焊工、电工、起重工、架子工、爆破工)必须持证上岗。