2024年工程停工通知模板.docx

2024年工程停工通知模板 通知书，汉语词汇，指以书面告知的形式，送达到被告知人的手里以下是我为大家举荐的关于一些工程停工通知模板，希望能帮助到大家! 工程停工通知模板1 __： 鉴于你在建的___(位于______)占用国有土地，无任何合法手续，严峻违反《城乡规划法》和《土地法》，不符合国有土地运用有关规定，未经审批擅自新建，影响________整体规划，限马上停工，若无合法手续接着建立，责任自行担当 ______人民政府 20__年6月7日 送达人： 接收人： 工程停工通知模板2 七城管金沙字[__]号： 你(单位)在进行建设的'行为，违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条第一款的规定，现依据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条的规定，限你(单位)在接到通知书之日起马上停止建设，逾期我局将依法实行查封施工现场、强制的拆除等措施 如你(单位)不服本确定，可以在收到本通知书之日起60日内向七台河市人民政府申请行政复议，也可以在三个月内干脆向人民法院起诉 七台河市金沙新区管委会行政执法局(公章) __年__月__日 当事人： 承办人： 工程停工通知模板3 编号：__施工单位：__ 你单位在__施工，因违反__规定，经__检查组(平安检查员)检查，目前施工危及营业线行车平安。

应马上停工并实行措施，保障营业线列车平安运行特此通知 复工前书面报告我单位(部门)__，复查合格后才能复工 发出通知单位：__姓名：__时间： 接收通知单位：__姓名：__时间： 附注：本通知书一式五份，主送施工单位，抄送建设单位、铁路局安监室、主管业务处，自存 工程停工通知模板4 __户： 你在擅自进行施工，严峻违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条规定，现向你下发责令停工通知书，维持已有的现状，若再违章建设，镇人民政府将根据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条规定予以清除并处以相应惩罚 送达人： 接收人： 二〇__年__月__日 工程停工通知模板5 建房户： 经_____城镇建设管理办、国土办、安监办对建设行业平安生产自查中，发觉你户在______擅自修建的房屋，你的行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》有关规定，现责令你户马上停止建设，听后处理若逾期不履行，镇人民政府将根据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条之规定依法处理，由此引起的一切经济损失和法律责任概由你户自行担当。

特此通知 送达人： 接受人： 工程停工通知模板相关文章： 。