电力工程施工合同-维德【实用文档】doc

1、电力工程施工合同 维德【实用文档】doc文档可直接使用可编辑，欢迎下载电力工程施工合同建设单位：湖南省泰山热工材料装备施工单位：望城县高塘岭镇宏发电器设备安装队签约时间：2011年9月15日签约地点：望城县建设单位（甲方)：湖南省泰山热工材料装备施工单位(乙方）:望城县高塘岭镇宏发电器设备安装队第一条 承包工程范围及内容一、工程范围：安装全新 500KVA 油浸式变压器,及电力局的全部相关手续。二、承包施工内容：1、依据甲方指定位置，完成500KVA 油浸式变压器、高压电缆、高压保护、防雷引下装置、接地装置安装等工作内容。2、完成供电相关手续办理：(包括正式施工图设计及报批）.第二条 承包方式总承包方式第三条 工程质量与技术要求一、工程质量:满足设计要求，符合验收规范，按国家质量评定标准，质量等级为优良.二、技术要求:1、乙方所采购的材料设备，必须为全新合格产品，必须提供出厂合格证，产品说明书和有关的技术参数，并通过供电局认可。2、所有材料及设备必须作好接地设施,防腐处理，醒目的标识、标志。低压元器件采用德力西或正泰或人民产品。3、油浸式变压器采用湖南通用变压器厂，一台高压XGN12环

2、网柜，低压采用GGD：一台多功能进线柜（1000A）、一台补偿柜（200KF)、两台出线柜（600A）8个出线回路。第四条 承包价格及竣工结算依据承包范围和施工内容（工程质量与技术要求）,合同总价确定为：肆拾贰万元整全部包干。上述合同总价包括：人工费、材料费、机械费、停工窝工费、报批报建费、利润、税金（普通发票）以及其他有关等全部工程费用，一次包干,不发生签证，结算时不作任何调整。第五条 工程款付款方式：第一次预付工程款20，第二次，设备安装完毕付30，验收合格至送电后一次付清.第六条 工期工期60个工作日，自签字盖章合同生效之日起计算起60个工作日送电。第七条 甲乙双方的责任、权利和义务一、甲方的责任、权利和义务:1、对工程质量、进度、安全、文明施工、交工资料和施工中的技术问题进行监督和检查.2、不定期召开碰头会议,了解、督促工程进度及相关问题,协助乙方排除施工中遇到的困难.3、有权对乙方使用的材料品牌、设备型号、生产厂家提出质疑,乙方应如实告知。4、按合同约定支付工程款。5、组织有关人员进行竣工验收。二、乙方的责任、权利和义务:1、与相关部门协调，完成用电设计方案及施工设计，并报主

3、管部门批准.2、接受甲方委托办理相关供电手续，并免收服务费。3、按时参加工程例会，执行工程例会的决议.不得以任何理由拖延工期.4、按施工及验收规范精心组织施工，保证工程质量，加快工程进度，接受甲方监督和检查.5、所有材料、设备须使用合格产品,并通过供电局认可后才能使用，否则，返工费自理,并接受工期延误处罚。6、施工过程中,发生工伤及安全事故，乙方自己承担责任和费用。7、组织供电部门及时进行交工验收，并确保验收合格。8、因乙方工程存在质量问题，安全隐患或标识不清楚、醒目，造成他人安全事故的，责任自负，费用自担。9、供电方面其他需要乙方协调的事情乙方必须无条件协助.第八条 保修一、保修期限：壹年。从交工验收之日起计算。二、保修范围:结算价款涵盖的全部项目。维修原则：乙方接到甲方通知4小时内上门维修，非乙方工程质量原因损坏,乙方只收取人工费，材料费，属于施工质量或使用材质不当,无偿维修或更换，乙方接到通知4小时内不派人维修，甲方可另找其他专业人员维修，发生的各种费用由乙方承担.第九条 违约、处罚和争议一、违约：甲乙双方任何一方没全面履行合同条款属违约.违约给对方造成损失的，除按实赔偿外，另外

4、处以合同价10的罚款，归守约方所得。甲乙双方有任何一方无正当理由单方面终止合同的执行属毁约，毁约给对方造成损失的，除按实赔偿外,另外处以合同价25罚款，归守约方所得.二、处罚:1、乙方不得将该工程擅自转包的,一经查实乙方将该工程擅自转包，即按违约处理。2、竣工验收时，发现乙方使用的主付材料，设备其型号、规格、牌号、产地与甲方审定预算不符，根据实际情况，总结算总价下浮1-10。三、争议:甲乙双方发生争执时，友好协商解决，协商不成的，直接向甲方所在地人民法院起诉。第十条 其他未尽事宜,双方协商解决,本合同一式四份,甲乙双方各两份，双方签字盖章后生效。甲方代表： 乙方代表：(盖章） （盖章)单位：湖南省泰山热工单位：望城县高塘岭镇宏发材料装备电器设备安装队开户行: 开户行:望城农合行坪塘支行帐号： 帐号:日期：2021年月日 日期：2021年月日6合同编号：电力工程施工委托合同书制单日期：签订地点：发包方：（以下简称甲方）承包方:（以下简称乙方）甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下: 第一条 工程概况工程名称：工程地点：工程内容:承包形式：（不含配电所土建

5、照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等）第二条 工程总价合同总价为（RMB）：元整含税（大写壹佰万元整）。第三条 付款方式1、 双方自正式签订合同之日起至供电局业扩会答复意见书出来后，甲方应一次性付给乙方工程预付款（人民币）40% 40，0000 元整,(大写肆拾万 元整);2、 设备进厂甲方应支付工程款50(人民币)50,0000元整(大写伍拾万元整)3、 工程验收通电合格后7天内付款10(人民币）10,0000 元整（大写 拾整）4、 双方盖章后合同开始生效.第四条合同范围1、 合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件）2、 合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件.工资等依报价单及图说数量（以供电局审批为依据），双方采包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账；3、 本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成及向供电局申请红线外的外部工程手续.第五条甲方职责1、 在乙方提供的图纸上审核确定并签字。2、 保证配合乙方及供电局施工所需的款项的如

6、期支付；3、 供应乙方及供电局在工地施工时所需的临时场地及用水用电；4、 向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;5、 向乙方提供配电房土建（包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等）。第六条乙方职责1、 向供电局申请用电手续至业主送电完成;2、 变电站高低压系统依设计图纸施工及送电；3、 协助甲方向供电局申请10KV外线施工的手续；4、 自柜体到厂日起履行保固条款；5、 开具本合同价上的工程发票。第七条技术规范按甲方提供经供电部门审核的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。第八条工程日期1、 本合同项内于双方签订合同且供电局业扩会答复意见书出来后75天经供电公司验收通电（要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担.2、 甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金;若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切损失均与乙方无关；第九条解约 1、 甲方认为合同有中止必要时,甲方需征求乙方同意方可解除合同,其已完成部分，经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙

7、方;2、 乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告七日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。第十条 保固条款自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复;乙方必须保证产品的安全性能，若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责；若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用；乙方提供终身有偿维修.第十一条任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议，并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决，如无法解决由签约所在地法院管辖.第十二条本合同正本壹式贰份,甲乙双方各执壹份.甲方（盖章）:乙方（盖章）：法定代表人(签章）：法定代表人（签章）：委托代理人（签章)：委托代理人（签章)：单位地址：单位地址：账号：账号： ： ： ： ：合同签订时间：合同签订时间:费用计算表建设单位:昆山莎美娜制衣工程名称：增容630KVA配电工程（油变）序号工程项目或费用名称费用计算表达式合计金额一分部分项目工程量清单费用其中1。人工费24823.06人工费调整苏建字（2021

8、）066号人工费/262120049。392.材料费6595.413.机械费15652.364。主材费819529。75。管理费（1）59%26474.756.利润（1）*146282.14二其他项目费用0三措施项目费用56972.8四规费23335.47其中1.安全生产监督费（一+二+三）*0。19%1855。122。社会保障费（一+二+三）*2。2%21480.35五设计费12500六税金（一+二+三+四+五）3。44534870.81七工程造价一+二+三+四+五+六1047085增加：复合柜2台单价21000。00元/台总计42000。00元其他项目费用序号项目名称计算依据费率计算表达式合计金额1总承包费用976379.61 0.000。00 2预留金3零星工作项目费976379。61 0。000.00 合计0。00 措施项目费用序号项目名称计算依据费率计算表达式合计金额1环境保护费919406.82 0。00%0。00 2现场文明施工措施费919406。82 1.5013791。10 3临时设施费919406。82 0.00%0.00 4夜间施工增加费919406.82 0.00 5二次搬运费819529。70 0。00%0。00 6大型机械进出场及安拆(吊车进出场等）3000。00 1台班3000。00 7设备运费819529.702.0016390。59 8脚手架费919406。82 0。00 9已完工程及设备保护919406.82 0。00%0.00 10检验试验费919406。82 1.50%13791.10 11赶工措施

《电力工程施工合同-维德【实用文档】doc》由会员公****分享，可在线阅读，更多相关《电力工程施工合同-维德【实用文档】doc》请在金锄头文库上搜索。