工程合同集合9篇（一）.docx

本文档为Word版本，可随意编辑工程合同集合9篇【精选】项目合同集合9篇　　随着法律学问的遍及，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，签订合同能促使双方标准地允诺和履行合作则频繁的合同书是什么样的呢？下面是我为大家收集的项目合同9篇，欢送大家借鉴与参考，盼望对大家有所帮忙项目合同 篇1　　甲方：郴州XX房地产开发有限公司　　乙方：　　甲、乙双方经商议就“XX〞小区工程配电项目达成如下协议：甲方将该小区工程配电项目设计、设备选购、安装调试承包给乙方，现就双方的责任、权利、义务作如下规定，以兹双方共同信守执行　　第一条 项目名称及地点　　1、项目名称：XX配电项目　　2、地点：　　第二条 承包方式　　乙方根据甲方提供的经过图审的配电施工图纸(低压配电房等必需有经过电力等有关部门审核合格的图纸)承包施工，负责项目范围和项目量内全部配电设备及主材、辅料的选购、成套、安装、配电设备调试及负责协助办理用电相关手续　　第三条 乙方的施工范围和主要项目量　　1、按照项目设计图纸负责该配电项目，从高压变压器的低压出线一侧起到各业主用户表厢的(含用户表厢及电能卡表)全部供配电设备的选购和安装调实验收合格;全部供配电设备必需有合格证,电表必需取得当地供电及计量部门的检验认可。

　　2、负责该配电项目的规划方案、查勘，取得通过管辖电业部门等相关职能部门的施工组织设计方案及配电施工设计图纸的审核　　3、负责协助甲方与电业部门办理相关用电手续;　　4、该项目双电源外部电源引入项目由乙方协助甲方到电业部门办理　　第四条 项目价款结算及付款方式　　1、该项目采纳总价包干的方式，即整个项目总包干价合计人民币：元整(含税价)　　2、付款方式　　2.1本项目不拨付预付款，待材料、设备所有达到施工工地，经甲方代表、监理验收后 10 个工作日内支付整个项目款的 (即;设备安装施工完毕经管辖电力主管部门验收合格后10个工作日内支付整个项目的 40 %(即 元整);残余 10 %作为质量保修期内质量保证金(即 元整)，待合格送电满壹年时一次性支付　　2.2项目的结算价格以签订合同价格为准，合同价格即为终于结算价格，在项目承包范围如遇政策性调节及材料价格涨跌，均不变更包干总造价结算　　第五条 双方的权利义务　　1、合同签订后，甲方主动协作乙方办理用电相关手续，准时提供相关资料　　2、甲方负责对项目质量、进度进行监视，协调现场工作，对施工不合要求的，甲方有权要求整改、停工、返工直至清退。

　　3、乙方严格按施工标准和质量要求组织施工，承受甲方施工人员的监视，做到平安、文明施工　　4、乙方负责现场施工环境的协调，甲方应主动协作　　第六条 项目期限验收方式　　1、项目期限：乙方应该按甲方要求保证在年代日前完成施工调式合格并到达交付使用条件，在办理有关手续及合同实施过程中，如遇国家政策或电业局标准发生变动、调节以及遇到不行抗力，项目期限由双方另行商议决定顺延　　2、验收方式：设备安装完毕后，甲方组织部门对配电项目进行验收，以电力部门审核的施工图纸为验收规范进行验收(凭电力部门验收合格后的相关文件送电，视为验收合格)，在验收前甲方不启用任何设备　　第七条 乙方质量允诺　　1、由乙方组织施工设计方案及配电项目设计图纸的审核，经报电力部门审查合格盖章后报送甲方认可备案，并作为验收及合同结算依据，作为同合附件一并使用乙方保证：全部由其选购的配电设备及相关材料合乎国家、行业规范(如通过国家用电3C认证等)，并保证质量可靠、使用率广、售后效劳体系完美的国内知名品牌;全部电线、电缆所有使用铜芯质材;乙方提供的掌握设备是采纳先进工艺制作的优质钢板及规范型钢，并严格按国家规范设计图纸　　2、乙方保证所交付的技术资料是完好、清晰的，并能够满足国家规范要求的设备安装、调试运行操作和修理的要求。

　　3、乙方对由其提供的全部配电设备和相关材料进行质量三包质量保修期为一年(除人为事故和不行抗力外，质保期从项目竣工电力局等有关部门验收合格送电之日起计算)在质保期内，如浮现质量问题，乙方在甲方通知4小时内到场，否那么，甲方有权请人修理，修理费由甲方从质保金中直接扣除　　第八条 违约责任　　1、在项目施工过程中，乙方应按照合同工期以及施工进度，准时保质保量的完成施工如因乙缘由影响施工进度和施工工期，延误工期 10 天以内时，乙方按 元/天承当违约责任;延误工期超过 20 天，甲方有权解除本合同，同时有权要求乙方承当相当于本项目总价款 10 %的违约责任　　2、乙方必需保证由其提供的全部配电设备及相关材料合乎法定和本合同商定的要求，否那么，甲方除有权按《产品质量法》等法律法规查究乙方产品质量责任外，还有权要求乙方承当相当于本合同总价款 10 %的违约责任　　3、甲方应按合同商定时间和金额准时向乙方支付项目款，假如逾期支付，那么应该根据所拖欠金额的日 1000 分之三向乙方支付违约金　　第九条 其他事项　　1、本合同未尽事宜，双方另行商议解决，商议不成，双方一致同意由甲方所在地人民法院裁决。

　　2、本合同正本、附件一式四份，甲方持二份，乙方持二份;双方签字盖章后生效，具有同等法律效应　　3、施工图纸由乙方按照祥龙郡现状根据国家规范进行设计，设计图纸经电力局审查合格?　　甲方(签章)： 乙方签字：　　年代日项目合同 篇2　　发包方： (下列简称甲方) 承包方： (下列简称乙方)　　经甲、乙双方达成协议，乙方承接甲方的会议音响及安装项目，为明确双方责任，特订立此协议　　一、项目概况　　1、项目地点：　　2、承包范围：　　3、项目名称：　　4、工期：　　本项目自 年 月 日签订后于 年 月 日完工　　5、项目质量达优　　6、音响设备总造价(人民币)大写元整，小写元整　　7、包括安装调式及线材运输税收　　二、付款方式　　1、协议经甲、乙双方签字盖章后生效，甲方应支付乙方项目款造价总金额的30%，即人民币大写 元整作为项目定金，小写 元整　　2、余款项目造价为70%，即人民币大写元整，小写　　三、项目期限　　1、按甲、乙双方商议的时间安装调式，乙方不得迟延时间　　2、甲方要提供乙方完好的施工场地，必要时提供夜间施工的方便　　3、乙方的施工人员必需要恪守甲方的施工现场的平安等管理　　四、售后效劳和保修期限　　1、本协议设备保修期为壹年，保修设备详细见清单。

　　2、耗费品不保修　　3、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)：　　法定代表人： 法定代表人：　　年 月 日项目合同 篇3　　发包人： (简称甲方)　　承包人： (简称乙方)　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建造法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，就本建立项目商议一致，订立本合同，供双方遵照执行　　一、项目概况　　1、项目名称： ;　　2、项目地点： ;　　3、项目范围：　　4、承包方式： 　　二、合同工期　　动工日期： 年 月 日 ，竣工日期 年 月 日 ，合同工期总天数 天(以实际进场施工之日算起);　　三、质量规范　　项目质量规范：合格、根据《****施工质量验收标准》验收　　四、合同价款　　总计合同金额(大写)(人民币) ，小写￥ 五，付款方式　　付款方式：本项目进场完成 %工作后10天内，发包人向承包人支付 %项目费用;本项目进场完成 %工作后15天内，发包人向承包人支付 %项目费用;本项目竣工验收后20天付清余下的项目费用(除项目保修押金) 项目价款通过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。

全部款项支付须先开发票后支付　　六、施工预备　　1、承包人在合同签定后 日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参加技术交底以便图纸通过　　2、发包人应在施工前做好三通一平工作，提供基准测量点和水、电接入点;　　七、平安责任　　1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工平安设施　　2、乙方应指派专人负责平安，施工现场应有平安标示和平安设施　　3、乙方在施工过程中浮现责任事故，乙方负所有责任，甲方概不负法律和经济责任　　八、项目竣工验收及保修　　1、承包人在项目竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参与验收，须提前通知承包人，并与承包人另行约定验收日期，但发包人必需成认承包人的竣工时间;发包人推延验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承当;　　2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格;　　3、竣工项目阅历收合格之日，办理项目移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接收，致使项目发生损失，应由发包人承当;　　4、项目已根本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项项目不能所有按期竣工，可作减项竣工，并对已完成项目进行竣工验收和办理移交手续;　　5、自项目竣工验收合格之日起壹年内承包人对项目负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠效劳。

　　6、承包人应按国家技术标准、规范、规程和发包人的技术要求进行项目施工，按本合同规定的时间提交质量合格的项目产品，并对其负责由于承包人施工质量不合格，承包人应负责无偿赋予修缮，使其到达质量合格假设承包人无力补充完美，需托付其他单位时，承包人应承当所有项目费用　　九、现场代表　　发包人现场代表_____，承包人现场代表_ _，双方代表的权利义务按本合同商定，解决项目中所遇问题的商议、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方　　十、违约责任　　因承包人施工质量造成重大经济损失或项目事故时，承包人除应负法律责任和免收直承受损失局部的勘察费外，应按照实际损失向发包人支付赔偿金一方违约时，除前面条款另有商定外，违约方支付违约金 万元 本合同未尽事宜，经发包人与勘察人商议一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力　　本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人商议解决，商议不成的按以下第 种方式解决：　　(一)提交 仲裁委员会仲裁;　　(二)依法向人民法院起诉　　本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份 合同订立时间：___年___月___日　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________　　_________年____月____日_________年____月____日项目合同 篇4　　甲方〔需方〕：〔下列简称甲方〕　　乙方〔供方〕：〔下列简称乙方〕　　一、合同内容：甲方向乙方托付 ，同时乙方须向甲方提供如下配套效劳：完成该项工作所需人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含全部风险、责任等。

　　二、价格与支付：　　〔一〕本合同报价以人民币报价；　　〔二〕乙方所报价格应包括完成该项工作所需人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含全部风险、责任等一切费用，即为合同价一次性包干　　三、养护时间及面积：　　1、养护时间：年代日至年 月 日止　　2、养护面积：平方米　　四、付款步骤：　　〔一〕合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币〔大写〕元〔￥：元〕投标总价包括完本钱项工作所需人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政。