机电安装工程施工合同范本（2篇）.doc

机电安装工程施工合同范本发包方（甲方）：_____承包方（乙方）：_____依照国家相关法律、法规的规定，甲、乙双方经平等友好协商就乙方承建甲方所属_____项目电气安装工程的相关事宜达成协议，订立本合同以资共遵1、工程概况1.1工程名称：_____项目电气安装工程1.2工程地点：_____1.3工程内容：_____1.3.1项目高低压配电设备（含楼层配电箱）的安装1.3.2项目变压器设备安装1.3.3项目电缆及桥架的安装施工1.3.4其它配套和配合工程等，具体施工内容以甲方书面通知确认为准1.4承包方式：_____1.4.1本合同工程实行除主材（电缆、高低压配电设备及变压器等）甲供外的工程全包，即：_____包施工、包次要材料及辅材、包工期、包质量、包验收、包安全等2、合同工期2.1本合同工程工期为45天2.2开工日期：_____以本合同生效后甲方向乙方书面下达的开工通知确定的开工日期为准超过开工日期3天乙方仍未组织材料和劳动力等全面进场的，视为乙方违约，甲方有权终止合同2.3竣工日期：_____以乙方全面完成本合同项下工程内容，经甲方验收合格并全部交付给甲方使用之日为竣工日期2.4因乙方责任不能按期开工或中途停工而影响的工期不顺延。

2.5非乙方原因造成停电、停水及恶劣天气条件等不可抗力因素而影响施工的，经双方签证盖章确认的，工期相应顺延3、工程质量标准与检查验收3.1本合同工程必须严格按照甲方确认的施工图纸、说明文件以及国家和行业现行相关安装规范、技术（操作）规程等进行施工在施工过程中，应随时接受监理、甲方、质量监督站的监督和检查本合同工程质量必须达到国家和行业质量评定合格标准3.2本工程使用的乙方采供的材料、设备等乙方均须提前随产品合格证书及检测报告一起向甲方提交样品，经甲方确认后封样留存本工程乙方采购的材料、设备进场须提前24小时书面通知甲方代表验收，经甲方检验符合质量标准或样品质量、满足设计及规范要求并签证确认后，乙方方可投入施工凡采购的材料、设备不符合质量要求或规格有差异的，以及未经甲方签证认可的，应禁止使用否则，对工程造成的返工责任和经济损失由乙方负责3.3工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位的，乙方进行自检，自检合格后提前2天书面通知甲方由甲方组织相关人员进行现场中间交接检查经检查，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求的，乙方可进行隐蔽或继续下一道工序的施工乙方未提前通知甲方检查验收就自行封蔽的隐蔽工程，甲方有权要求复验，其复验及返工费均由乙方承担，影响工期的，工期不予顺延。

3.4本合同工程全部施工内容完工、乙方提交书面验收报告后，由甲方会同安装地电力主管部门进行工程验收验收合格后，双方办理验收手续和工程交接手续若工程验收不合格，由乙方负责立即组织返工返工费用由乙方承担，且工期不予顺延3.5工程竣工后日内，乙方应向甲方提交5套完整的符合规范的竣工图纸、竣工资料，以及相关的工程结算资料3.6按国家规定需要进行单项验收的项目，由乙方负责办理相关资料、手续和完成验收手续，甲方参与配合和协调4、关于工程计价和工程价款的约定4.1工程量计算依据：_____4.1.1经甲方签字盖章认可的施工设计图、设计变更通知书4.1.2经双方签字盖章确认的隐蔽工程资料及现场签证4.1.3经双方签字盖章确认的工程量收、验方签证4.2工程价款计算办法：_____4.2.1使用定额：_____按年《四川省建设工程工程量清单计价定额》电气设备安装工程定额和相关配套定额文本及现行文件为依据套价计取工程价款4.2取费标准：_____4.2.1措施项目（一）中的所列环境保护费、文明施工费、安全施工费和临时设施费四种费用，计取办法和标准按《某某省建设工程安全文明施工费计价管理办法》规定执行4.2.2措施项目（二）中的所列项目应依据施工条件和需要，由乙方提交书面施工措施方案，经甲方审查同意后且乙方也实际采取了相应措施并经甲方签证确认的，方可计取相应的费用。

4.2.3规费计取：_____按照相关主管部门核定的本合同乙方单位的规费取费证上核定的取费标准计取4.2.4人工费调整按现行相关文件规定中的本地标准计取4.3乙供材料价格确认：_____4.3.1本合同工程乙方采购的材料价格统一依据工程造价管理部门发布的工程造价信息上的同期材料价格标准确定材料价格甲方：_____乙方：_________年____月____日机电安装工程施工合同范本（二）发包方（甲方）：广州大学合同编号：gdht_承包方（乙方）：签订地点：广州大学按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定以及甲方招标文件和乙方投标文件，结合本工程具体情况，双方达成如下协议第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：广州大学新校区1.3承包范围：按甲方招标文件、设计图纸、说明资料等1.4承包方式：_______________________________________1.5工期：本工程自____年____月____日开工，于____年____月____日竣工1.6工程质量：按国家和广东省建筑安装工程及甲方招标文件规定的质量标准验收1.7合同价款：人民币￥元（大写），第二条甲方工作2.1开工前天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明1份，并向乙方进行施工现场交底。

全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物对只能部分腾空的房屋所滞留的家具、陈设等采取保护措施向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项办理施工所涉及的各种申请、批件等手续2.2指派为甲方代表，负责合同履行并对工程质量、进度进行监督检查，联系协同办理验收、变更、登记及其他有关事项的手续2.3如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续2.4协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用第三条乙方工作3.1指派为乙方驻工地代表，负责合同履行按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜3.2严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录参加竣工验收，编制工程结算3.3遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑、设备管线、古树名木不受损坏做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位（住户）的关系3.4施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线3.5工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

第四条关于工期的约定4.1甲方若要求乙方工期提前竣工时，应征得乙方同意，并向乙方支付因提前完工采取措施的费用4.2因甲方原因造成乙方不能按期完成工程，则工期顺延4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期的，工期不顺延4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延第五条关于工程质量及验收的约定5.1本工程以《建筑装饰装修工程质量及验收规范》（gb50210_）等国家制订的施以及验收规范和甲方招标文件与设计要求为质量评定验收标准，甲乙双方如遇对质量要求和技术指标标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中有关质量要求和技术指标比较优胜的原则选择确定该项的约定标准5.2本工程质量应达到国家质量评定合格（优良）标准5.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续乙方应提前3天书面通知甲方验收，如甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工的，则工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，工期也予顺延。

如乙方未通知甲方即自行验收，甲方不予承认，此事项如甲方要求复验时，乙方应承担因此引起的所有损失费用和贻误工期的责任5.4由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延5.5工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知____日内组织验收，并办理验收、移交手续如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用第六条关于工程价款及结算的约定6.1双方商定本合同价款采用下列第种方式：（1）固定价格2）固定价格加空白%包干风险系数计算包干风险包括空白内容3）可调价格：详见本合同第十一条6.2本合同生效后，甲方分3次，按下表支付总额为￥元的工程价款拨款分3次进行拨款100%金额（元）工程完成30%时（乙方应在提交此项发票和支付凭据资料的同时，向甲方交付按本合同价款5％计款的履约保证金）30％工程完成50%20％验收合格后支付竣工结算余款50％6.3工程竣工验收合格一年后，乙方提出工程结算并将验收结算有关资料送交甲方；甲方自接到上述资料的天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意；并在天内，结清尾款并退还履约保证金第七条关于材料供应的约定7.1凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。

若已使用，对工程造成的损失由乙方负责7.2由乙方负责采购工程所需材料并供应至施工场地7.3材料设备应附有出厂合格证，如一方对材料设备有异议应进行检验如检验合格，检验费用由持有异议一方承担，否则由采购方承担第八条有关安全生产和防火的约定8.1乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范8.2由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失及其后果责任第九条奖励和违约责任9.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失每停工或窝工一天，甲方支付乙方/元甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的/%支付滞纳金9.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元违约金；逾期三十天后，甲方有权终止本合同，乙方应按合同价款的30％向甲方支付违约金外，并全额退还甲方已经预付的款项及其利息9.3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿9.4甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。

9.5未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失9.6未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责9.7因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失第十条合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决协商不成的，可按下列方式依序解决：1、提交广州仲裁委员会仲裁；2、依法向广州市番禺区人民法院起诉第十一条其他约定11.1甲方指派的代表，其个人现场签发的变更或增加工程项目的签证，不能作为本合同甲乙双方结算的凭据；因特殊需要变更或增加工程项目的，须由甲方出具正式书面文件后乙方才能施工，并依据该文件向甲方结算乙方必须按照设计施工图纸及经甲方审定的施。