
企业常见合同范本.doc
96页精心整理[企业常见合同范本]目 录工业品买卖合同〔示范文本〕 2建立工程勘察合同〔一〕〔示范文本〕 4建立工程勘察合同〔二〕〔示范文本〕 9建立工程设计合同〔一〕〔示范文本〕 15建立工程设计合同〔二〕〔示范文本〕 21建立工程托付监理合同〔示范文本〕 26工程建立监理托付合同 35建立工程施工合同协议条款 40销售确认书 45货物买卖合同 46货物买卖合同 51国际技术转让合同 56中外来料加工〔或来件装配〕合同 61加工贸易合同的审批〔深圳〕 64加工贸易合同范本的变更 67国际补偿贸易合同 68国际租赁合同 71劳动合同书 73劳 动 合 同 续 订 书 83劳 动 合 同 变 更 书 84外商投资企业劳动合同(中文版本) 85***劳动人事厅临时工〔季节工、农夫轮换工〕劳动合同书 87企业雇员的劳动合同〔样本〕 92劳动合同 94集体合同 96工业品买卖合同〔示范文本〕【公布单位】国家工商管理局 【注】 GF-2000-0101 合同编号: 出卖人:________ 签订地点: 买受人:________ 签订时间: 年 月 日第一条、标的、数量、价款及交〔提〕货时间 〔注:空格如不够用,可以另接。
〕其次条 质量标准:________________第三条 出卖人对质量负责的条件及期限:_________第四条 包装标准、包装物的供给与回收:_________第五条 随机的必备品、配件、工具数量及供给方法:____第六条 合理损耗标准及计算方法:____________第七条 标的物全部权自____时起转移,但买受人未履行支付价款义务的,标的物属于____全部第八条 交〔提〕货方式、地点:_____________第九条 运输方式及到达站〔港〕和费用负担:______第十条 检验标准、方法、地点及期限:_________第十一条 成套设备的安装与调试:___________第十二条 结算方式、时间及地点:___________第十三条 担保方式〔也可另立担保合同〕:_______第十四条 本合同解除的条件:______________第十五条 违约责任:________________第十六条 合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按以下第____种方式解决: 〔一〕提交__________仲裁委员会仲裁; 〔二〕依法向人民法院起诉。
第十七条 本合同自__________起生效第十八条 其他约定事项:____________出卖人〔章〕 居处: 法定代表人: 托付代理人: 电 话: 开户银行: 帐 号: 邮政编码: 买受人〔章〕 居处: 法定代表人: 托付代理人: 电 话: 开户银行: 帐 号: 邮政编码: 鉴〔公〕证看法: 鉴〔公〕证机关〔章〕经办人: 年 月 日 监制部门: 印制单位:建立工程勘察合同〔一〕〔示范文本〕【公布单位】建立部 国家工商行政管理局【发文编号】GF-2000-0203 【注】 〔岩土工程勘察、水文地质勘察〔含凿井〕工程测量、工程物探〕 工 程 名 称:__________ 工 程 地 点:__________ 合 同 编 号:__________ 〔由勘察人编填〕 勘 察 证书等级:__________ 发 包 人:__________ 勘 察 人:__________ 签 订 日 期:__________中华人民共和国建立部 监制国家工商行政管理局二○○○年三月发包人______________________________勘察人_______________________________发包人托付勘察人担当____________________________________________________任务。
依据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体状况,为明确责任,协作协作,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一样,签订本合同,共同遵守 第一条 工程概况 1.1工程名称:________________________ 1.2工程建立地点:______________________ 1.3工程规模、特征:_____________________ 1.4工程勘察任务托付文号、日期:_______________ 1.5工程勘察任务〔内容〕与技术要求:_____________ 1.6承接方式_________________________ 1.7预料勘察工作量:_____________________ 其次条 发包人应刚好向勘察人供给以下文件资料,并对其准确性、牢靠性负责 2.1供给本工程批准文件〔复印件〕,以及用地〔附红线范围〕、施工、勘察许可等批件〔复印件〕 2.2供给工程勘察任务托付书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图 2.3供给勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4供给勘察工作范围地下已有埋藏物的资料〔如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等〕及具体位置分布图 2.5发包人不能供给上述资料,由勘察人收集的,发包人需向勘察人支付相应费用 第三条 勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份,发包人要求增加的份数另行收费 第四条 开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式 4.1开工及提交勘察成果资料的时间 4.1.1本工程的勘察工作定于____年____月____日开工,____年____月____日提交勘察成果资料,由于发包人或勘察人的缘由未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理 4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准,如遇特殊状况〔设计变更、工作量变更、不行抗力影响以及非勘察人缘由造成的停、窝工等〕时,工期顺延 4.2收费标准及付费方式 4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准_____计取费用;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费国家规定的收费标准中没有规定的收费工程,由发包人、勘察人另行议定。
4.2.2本工程勘察费预算为____元〔大写_________〕,合同生效后3天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金,计____元〔本合同履行后,定金抵作勘察费〕;勘察规模大、工期长的大型勘察工程,发包人还应按实际完成工程进度____%时,向勘察人支付预算勘察费的____%的工程进度款,计____元;勘察工作外业完毕后__天内,发包人向勘察人支付预算勘察费的____%,计____元;提交勘察成果资料后10天内,发包人应一次付清全部工程费用 第五条 发包人、勘察人责任 5.1发包人责任 5.1.1发包人托付任务时,必需以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并按其次条规定供给文件资料 5.1.2在勘察工作范围内,没有资料、图纸的地区〔段〕,发包人应负责查清地下埋藏物,假设因未供给上述资料、图纸,或供给的资料图纸不行靠、地下埋藏物不清,致使勘察人在勘察工作过程中发生人身损害或造成经济损失时,由发包人担当民事责任 5.1.3发包人应刚好为勘察人供给并解决勘察现场的工作条件和出现的问题〔如:落实土地征用、青苗树木赔偿、撤除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进展的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等〕,并担当其费用。
5.1.4假设勘察现场须要看管,特殊是在有毒、有害等危急现场作业时,发包人应派人负责平安保卫工作,按国家有关规定,对从事危急作业的现场人员进展保健防护,并担当费用 5.1.5工程勘察前,假设发包人负责供给材料的,应依据勘察人提出的工程用料打算,按时供给各种材料及其产品合格证明,担当费用和运到现场,派人与勘察人的人员一起验收 5.1.6勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,发包人应按实际发生的工作量支付勘察费 5.1.7为勘察人的工作人员供给必要的生产、生活条件,并担当费用;如不能供给时,应一次性付给勘察人临时设施费____元 5.1.8由于发包人缘由造成勘察人停、窝工,除工期顺延外,发包人应支付停、窝工费〔计算方法见6.1〕;发包人假设要求在合同规定时间内提前完工〔或提交勘察成果资料〕时,发包人应按每提前一天向勘察人支付____元计算加班费 5.1.9发包人应爱护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺〔方法〕、专利技术和合理化建议,未经勘察人同意,发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的工程;如发生上述状况,发包人应负法律责任,勘察人有权索赔。
5.1.10本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任 5.2勘察人责任 5.2.1勘察人应按国家技术标准、标准、规程和发包人的任务托付书及技术要求进展工程勘察,按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料,并对其负责 5.2.2由于勘察人供给的勘察成果资料质量不合格,勘察人应负责无偿赐予补充完善使其到达质量合格;假设勘察人无力补充完善,需另托付其他单位时,勘察人应担当全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时,勘察人除应负法律责任和免收干脆受损失局部的勘察费外,并依据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的____% 5.2.3在工程勘察前,提出勘察纲要或勘察组织设计,派人与发包人的人员一起验收发包人供给的材料 5.2.4勘察过程中,依据工程的岩土工程条件〔或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件〕及技术标准要求,向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的看法,并办理正式变更手续 5.2.5在现场工作的勘察人的人员,应遵守发包人的平安保卫及其它有关的规章制度,担当其有关资料保密义务 5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。
第六条 违约责任 6.1由于发包人未给勘察人供给必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地,发包人除应付给勘察人停、窝工费〔金额按预算的平均工日产值计算〕,工期按实际工日顺延外,还应付给勘察人来回进出场费和调遣费 6.2由于勘察人缘由造成。
