工程外包合同（汇编9篇）.docx

Word格式、可编辑排版工程外包合同〔精选9篇〕 工程外包合同〔精选9篇〕 工程外包合同 篇1 甲方：某单位 乙方：某单位或某个人 为优质、高效完成某工程的施工，充分发挥各方优势，经甲乙双方公平协商，甲方将某工程的技术方面的工作承包给乙方，并达成以下协议： 一、 合作工程工程名称 某工程工程 二、 工程技术承包范围 1)工程施工复测及相关资料编制 2)工程施工放样及相关资料编制 3)工程试验及相关资料编制 4)工程质检及相关资料编制 5)工程计量及相关资料编制 6)工程变更及相关资料编制 7)工程施工技术及工程的现场管理 8)工程施工工艺及工序的掌握 9)工程开工资料的编制 三、 合同工期 1)从甲方通知乙方人员进场复测开头至工程交工为止 2)双方拟定施工合作时间为 12 个月，即从20__年3月1日到20__年3月1日，工期共12个月 3)以上合同工期，包括施工复测时间、雨季及因建立方、甲方等缘由造成工程停工的时间，不包括工程开工资料编制时间。

4)开工资料编制时间为 1 个月 5)假设因建立方、甲方及雨季等缘由工程无法完成，乙方不负任何责任 6)如工期超出 12 个月，甲方应支付乙方超出工期的工程技术费 四、 工程技术承包费用 1)施工投标工程技术费：甲方投标工程总价，扣除第100章费用及工程备用金后按3.2%计 2)工程变更增加工程技术费：在施工过程中所产生的工程变更增加金额总量按8%计 3)工程非计量增加工程技术费：按该款项40%计 4)前两项总计所产生的技术费假设低于 元人民币，那么甲方支付给乙方元人民币;假设超出那么按前两项计算 5)工程延期费：超出双方商定的 12 月的工期甲方每月支付乙方 80000元人民币的工程技术费 6)施工复测费： 20210 元人民币/每公里 7)开工资料编制费： 80000 元人民币 全部的工程技术承包费用包括施工复测费、施工投标工程技术费、工程变更增加工程技术费、工程非计量增加工程技术费、工程延期费、开工资料编制费 本合同规定的“工程施工条件保证〞甲方受权乙方购置的辅材以收据向甲方报销。

合同款内含交换机等网络设备的安装、上架、固定 7.附件清单附后 第二条 双方责任 1.甲方责任： (1)开工前向乙方供给工程要求、工作界面等资料，并办理施工所涉及的各种申请、批件等手续，负责系统设备的调试工作负责工地现场的工程质量、平安消费、工程进度、配料用料的指挥、监视与管理 (2)负责支配乙方工作量及现场进度，审核完成工程量 (3)负责与业主、设计、监理等单位及部门进展工作联络并申报有关文件资料 (4)指派 如:向建雄， 为甲方联络人，负责合同履行对工程质量、进度进展监视检查，验收，变更、登记手续和其他事宜 (5)负责按合同要求付款 2.乙方责任： (1)严格根据施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行?施工技术验收标准?敬重和听从业主、监理单位及甲方管理人员的监视与指挥，对工程质量全面负责并确保到达优良等级以上 (2)强化本施工队伍的平安消费训练，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他平安事故的发生否那么由乙方担当由此产生之全部责任。

(3)必需保证充分的施工人员及技术力气，人数稳定，工作效率高，否那么因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方担当 (4)针对本工程，由于甲方工程负责人有4天不能到场，乙方工程管理人员到位两天以上，替代甲方工程管理人员与建立单位的对接、协调责任 (5)附带工作附带包括有线设备上架、上电;相关设备的整线、理线等作业内容大规模的正式理线除外 (6)工程完工后，向甲方准时上报该工程的施工总结 第三条 工作范围 1、负责把交给乙方的设备按甲方的要求安装到位，安装要求如下： a、每台AP的序列号(SN)及MAC地址抄录下来，并在相应的图纸上做标记; b、安装AP时，根据甲方技术指导方式安放AP位置及方向; 2、安装前乙方有义务把甲方交给乙方的AP保管好，做到不丧失和损坏安装后乙方不负责AP的丧失和损坏，AP设备平平安由甲方负责 3、安装AP设备时甲方同步对安装AP设备的质量和数量进展跟踪 4、AP安装包括施工六类网线布线，两端打水晶头、粘贴标签客房楼层原有网线经测试(PING包不丧失)完好状况下可以连续使用，完好网线数量缺乏的新拉网线，公区局部全部新拉网线。

AP安装固定、相关交换机等设备上架上电等由乙方负责 第四条 关于工期及其它相关内容的商定 1.因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工程整体进度，工期不顺延 2.因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水、及不行抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延 3.在施工过程中，如遇特别状况或甲方需要，乙方应听从甲方支配工程内容进展变更修改，由此涉及的材料、工程量增减以甲方为根据进入决算材料、工程量的计价按照审计为准工程量增加的，工期可以相应延长 4.为加强管理，自本协议签订之日起，甲、乙双方的联络均以书面联络单形式进展，并达成同双方签署的协议修改书，双方在收到联络单后在三天内做出回复，并存档备查 5.除甲方认可的乙方在本工程协议规定的施工费用外，甲方不再考虑诸如：夜间施工增加费、施工食品表运输费、设备材料运输增加费、停窝工费等，增加工程量及甲方提出缩短工期的除外 第五条 关于工程质量及验收的商定 1.本工程以施工图纸、施工说明、变更联络单及有关国家标准为质量评定标准 2.由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不顺延。

3.工程开工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到通知10日内组织验收、并办理验收、移交手续工程通过验收以建立方等相关部门的验收为准 4.验收标准： (1)乙方敷设的网线从交换机至AP能畅通传输数据，AP能正常运行 (2)标签、标识到位 (3)交换机等网络设备根据甲方要求安装固定到位 第六条 工程款项的支付条款 1.本合同价款为(大写) 工程完工后七个工作日内一次性付清工程价款 2.由于工程变化增加的工程量所产生的工程款在工程开工并对增加工程量确认后，甲方与工程款一同支付 第七条 违约责任 1.由于乙方保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，由乙方全额担当 2.由于乙方缘由，逾期开工，逾期两天(不含)以上的，甲方向乙方收取500元/天滞纳金逾期完工的违约赔偿最高限度为未完工局部总价的 15%，如乙方仍不能完工的，甲方可终止协议 因甲方缘由(含建立单位缘由)导致工期逾期的，逾期两天之内的工期顺延;逾期两天(不含)以上的除工期顺延外，补偿乙方每天500元 3.因一方缘由，合同无法连续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第八条 争议或纠纷处理 1.本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决或请有关部门进展调整 2.当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由甲方住宅地人民法院管辖 3.本合同自签订之日生效，双方应本着真诚合作的态度共同遵守，为今后的进一步合作打下良好的根底;如消失违约现象，如乙方严峻影响甲方公司形象或严峻影响工程质量，并由此给甲方造成相关损失的，由乙方负全责，并追究乙方相关的法律责任 第九条 协议的解除、终止 1.甲方未按商定支付工程款导致乙方停工的，甲方承但相应损失，已完工局部仍根据原合同执行 2.在乙方存在如下违约状况，且收到甲方的违约通知后10天内未能订正其违约行为的，甲方有权考虑并提出终止全部或局部合同乙方支付由此造成的甲方全部损失 (1) 乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内完成全部或局部施工量 (2) 乙方未能履行合同规定的其他义务，致使合同无法连续履行的 3.在甲方提出终止局部合同的状况下，并不解除乙方对已经完工局部工程应负的产品质量责任。

4.合同的权利、义务终止后，甲乙双方应当遵循诚恳信誉原那么，履行通知、帮助保密等义务 第十条 附那么 1.本合同正本两份，双方各执一份 2.本合同履行完成后自动终止 甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日 工程外包合同 篇8 甲方： 乙方(承包方)： 工程工程名称： 工程总价值(包含人工、材料、 排山、 施工设备、 施工人员意外保险费及施工一切费用)： 施工地点：结算时间: 工程完工并验收合格后一次性支付 结算方式: 现金支付 一、合同宗旨 1、为维护甲乙双方的共同利益，明确双方的平安施工管理职责、权利和义务经甲乙双方公平协商，于 月 日在 签订本合同，并同时开头进场施工作业 2、本合同根据?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国平安消费法?、等要求制定。

二、甲乙双方应履行的职责： 1、甲方： (1)甲方有权随时对乙方施工作业标准指导并监管工作进度以及施工质量 (2)甲方有权随时对施工现场施工人员进展视察指导，并制止违规作业及一切担忧全行为 (3)甲方有权随时对于施工期间发生严峻质量问题，要求乙方改正并撤除从新再造 (4)工程完工后甲方对乙方工程验收并对不合格的部位提出返工从修的要求，乙方必需准时整改 (5)工程验收合格后按合同规定支付承包工程总价值合共 元整，以现金方式支付给乙方 2、乙方： (1)乙方必需按有关建筑铺贴标准按正规施工标准要求按质、按量、平安完成外墙铺贴修缮工作 (2)乙方负责制定施工平安技术措施，并在施工期间严格执行;乙方开工前要对工作环境、街巷路人平安设施、街巷隔离引导措施、高空落物措施、排山巩固措施必需装备到位施工期间支配人员实时对街巷道路做好引导工作，确保街巷平安畅通一切涉及平安防护设施由乙方供给并装备到位 (3)乙方要对自身的施工人员上岗前，必需购置劳动保险以及双关的人身意外保险前方可进场施工 (4)乙方严禁擅自私拉乱接临时电源、水源，假设工作需要由甲方供给，使用期间平安事故由乙方负责。

(5)乙方在施工过程中应留意保持街巷干净，施工垃圾乙方负责清扫。