采矿劳务施工合同书.doc

采矿劳务施工合同书甲方： （以下简称甲方）乙方： （以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》规定，甲乙双方为保质保量顺利完成本项目“采矿（内部）施工”，本着优势互补的原则，在公平、公正的基础上，经双方友好协议，特制定本合同一、项目名称：贵州省赫章县妈姑镇安支嗄村重晶石、方解石的爆破、开挖、装车以及矿山盖土和各种植物清理二、项目地点：贵州省赫章县妈姑镇安支嗄村三、项目方量约为： / （以实际完成现场收方工程量为准）四、计价方式：矿石采、装、爆破（大包干）重晶石单价 元/吨，方解石单价 元/吨，矿床夹层的废料甩方或装车 元/方（车上收方），矿山盖土和各种植物的清理 元/方（车上收方），（此单价为一切税后的价格，其吨位按磅单计算，其方数量车身收方）；若开采过程中遇到重晶石和方解石参杂在一起时，需要人工进行选矿时，则整个选矿工作由甲方负责，且一切人工选矿费用由甲方支付若此过程因甲方原因造成乙方无法正常施工，损失由甲方全权负责五、合同期限1、进场时间： 预计为2013年 月 日。

2、工程工期： 长期，若发生不可预见或不可抗力时，工期顺延六、结款方式1、该工程按月实际吨数结账，每月二十五日计量；次月五日全额付清乙方所有工程款，中途可以借支，但借支不能多于现有量的80%，借资款在每月结算的工程款中扣除2、本协议的工程量按实际完成量结算七、安全工作1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消防事故隐患，由于乙方安全措施不力造成的事故，均由乙方自行负责2、因乙方原因造成重大设施和人员伤亡的安全责任事故，后果经权威鉴定机构界定由乙方和被保险人各负责轻重大小；其经济责任均由保险公司承担赔偿，不足部分甲方承担30%，乙方承担70%；自然灾害和不可抗拒力造成由甲乙双方共同承担解决；3、乙方施工人员必须购买保险，无保险不允许上岗；4、乙方必须严格遵照《中华人民共和国爆破物品管理条例》的规定，严格执行爆破材料保管和领用制度，采取专职爆破员进行爆破操作，炸材必须由专人负责领取，定点保管存放； 对未使用的炸材必须及时退库，严禁外流、私藏、转借、转卖、赠送；5、甲方必须配备安全人员，必须持证上岗。

八、主要权利义务（一）、甲方职责：1、甲方协调施工所用水、电、安全防护材料；2、进场前三天甲方提供工程图纸及资料3、施工道路由乙方修建，费用由甲方承担；临时设施场地由乙方修建，甲方协调4、办理土地征用、拆迁补偿等，使施工场地具备施工条件在开工后和业主继续负责解决以上事项遗留问题，但不能影响乙方施工或者停工，否者视为违约5、配合业主办理施工采矿许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、爆破作业等申请批准手续但不能影响到乙方进场后的施工作业，如因各种手续不齐，给乙方造成的一切损失甲方全权赔偿6、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等，并代表甲方解决现场的一切问题7、火工材料由业主购买和管理，费用在乙方工程款里扣除（其中炸药、电雷管、秒管）等以上材料按政府部门价格与乙方结算）；（二）乙方职责）1、乙方所带班组依法提供劳务，不但要保质保量完成，而且负责开工过程中发生的一切费用，包括人身安全、财产法律责任2、乙方根据发包方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工方案，并经发包方同意后施工3、乙方应全力组织施工机械车辆调配，保证工程按期完成4、乙方应服从甲方工地代表的统一指挥。

5、乙方用水、用电，费用自付6、乙方必须为其班组成员办理意外伤害（或雇主责任）保险，保险费由乙方承担7、乙方每日提供实际完成吨位报告给甲方，经甲方报发包方进行审核确认；完工量以实际过磅单为准8、乙方进场开工前，所产生的一切费用由乙方承担9、严格规范对火工材料的运输、爆破、管理与使用，专人负责出入库登记与跟踪使用，并做好每日台账，详细记录备案10、负责按质按量全面完成生产工作计划，配合甲方做好工程技术、计量等工作11、接受甲方及当地政府对生产、生活等各方面的检查12、及时上报各项工作进度情况，配合甲方按好结算工作13、严格执行安全生产工作，乙方是安全生产第一责任人，对承包范围内安全生产负责14、严格按照有关规定确保工作质量，做好施工项目的管理15、乙方应做好环境保护工作、生活垃圾的排放，服从环保部门监督、管理16、严禁将矿石和废石混放17、严禁不按要求施工18、乙方在制定工程施工方案时，应有详细的劳动组织方案、生产技术方案与安全保障措施、安全事故急应救护方案等19、乙方负责探采的安全、进度等全面工作九、违约责任1、如因甲方或发包方原因超过10日不支付乙方相关款项，按中国人民银行同期贷款利率的3倍支付利息，如超过15天不支付工程款，乙方有权停工，视甲方违约。

2、业主方和甲方必须完善关于开采矿山的一切手续、批文以及相关证件等，若因此给乙方造成的任何损失，甲方必须加倍赔偿3、乙方该进场不进场，该施工不施工，甲方有权解除本协议，以书面通知到达时解除，不支付任何费用，并有权与任何第三方就本项目签订合作协议4、因不可抗力造成项目停建、缓建，致使本协议无法履行的，甲乙双方可解除本协议，不视为该行为违约责任5、因甲方违约造成停工，甲方承担停工费，人工每日200元，运输车辆每日1000元，机械每日1500元，不可抗拒的自然灾害、业主方手续齐全的前提下政府强制行政行为、民众无理聚众行为除外停工超过15天时，乙方可单方解除该合同，同时甲方必须赔偿乙方的一切经济损失十、其他事项1、本协议在履行中如发生争议，双方应及时协商解决协商不成，由项目所在地人民法院管辖，相关法律文书在本协议甲、乙双方所留地址处公告15日或通过特快专递按本协议身份证地址寄出后15日视为甲、乙双方已签收2、乙方同意，甲方有权在乙方已完成项目款中优先扣除乙方赔偿甲方的损失和违约金3、甲方已经提请乙方注意对本协议各条款作全面、准确的理解，并应乙方的要求作了相应的说明，签约各方对本协议含义认识一致。

4、双方对本协议负有保密之义务，否则造成的一切损失由过失方负责赔偿十一、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份自双方签字并盖章后，本合同生效，具同等法律效力十二、本协议如有未尽事宜，双方另行商谈甲 方： 乙 方：身份证号码： 身份证号码：签约地点：2013年 月 日8。