2022年机电工程管理与实务重点知识涉及案例案例.docx

机电工程实务案例重点2H320010机电工程工程的构成与特色案例1A机电装置公司总承包了华夏钢铁公司机电工程工程，修车间跟输电线路轧钢车间工程的华夏版热轧机装备、A公司自行装置A公司分包给B专业公司，工程内容有成套配电柜、高压电器、母工程范畴包含：新建轧钢车间、维便配电工程、液压零碎、管道零碎、加热炉、电气主动操纵零碎由维修车间装置工程由线、电缆线路、配线工程、电气照明，加工机床有车床8台、铣床4台、磨床7台、刨床3台、滚齿机3台新建轧钢车间跟维修车间的电源由钢铁公司敷设至轧钢车间变配电所110kv总落压站供给，输电线路采纳电缆埋地咨询题：（1）A公司承建了哪些产业装备装置工程？华夏板热轧机属于哪类公用装备？（2）轧钢车间、维修车间送变电工程可由哪几多个要紧工程构成？（3）该工程的施工总进度方案的体例应依照什么原那么？（4）华夏板热轧机装置后，试运行验收的要紧特色是什么？谜底：（1）从产业装备装置工程工程来看，A公司承建了以下工程：通用产业装备装置（车床、铣床、磨床、刨床、滚齿机）；公用产业装备装置（轧钢装备）；管道工程；电气装置装置；主动化仪表装置；装备及管道绝热工程；产业炉砌筑工程；输变电工程装置。

华夏板轧钢属于冶金装备2）轧钢车间、维修车间送变电工程可由以下工程构成；变电工程（变压器、组合电器、高压开关、成套电器）压器、高压开关柜、高压配电柜、母线、电缆、电线）输电工程（电缆输电线路）；；配电工程（三项电力变3）施工总进度方案的体例是依照消费工艺流程及种种能源站（变配电所、热力站、泵房等）投运次序来安排的原那么4）华夏板热轧装备属产业机电工程，轧机装置后，试运行验收的要紧特色是：要验证是否契合消费工艺的请求，以产物的品质跟数量是否满意工艺方案的要求为要紧验收目标；2）验收进程中有较多的能源跟物料投入，在负荷试运行或联合试运行中经过实体磨练，以推断其施工品质是否及格，是否满意消费或使用请求1）案例2某石油化工装置装置工程，由A公司承包机电装备装置，B公司承包土建工程工程内容由工艺装备、冷却塔、质料罐、热力站、泵房、管道跟变配电所等构成机电装备安装条约请求A公司在装置验收后试运行，进展静态试运行品质评价在装置试运行时工艺装备内跟管道中有易燃、易爆、有毒、无害气体跟液体发生咨询题：（1）A公司要依照什么来安排施工总进度方案？应以什么为主线？（2）石油化工装置验收时怎样推断其施工品质是否及格，是否满意消费请求的？（3）A公司在安排施工能够进度方案跟安排品质时，要紧思索哪些阻碍？谜底：（1）在本机电装置工程中，A公司要依照消费工艺流程及种种能源站（变配电所、热力站、泵房等）投运次序来安排总进度方案，应以机电装置为主线、土建工程为辅线。

2）石油化工装置在验出工程中应有煤、电、油、气等能源跟物料投入，使机电工程在负荷试运行经过实体磨练，才干推断其施工品质是否及格，是否满意消费请求3）A公司在保障装置品质的前提下，在施工中还要重点留意平安、环保、职业健康跟年夜众好处4）机电装置工程在安排施工进度方案跟装置品质时，要紧思索土建工程的施工进度跟土建品质对机电装置工程的阻碍2H320020机电工程工程施工招标与条约治理案例1某市体育馆配套装置工程工程经过业主施工招标，选定A装置公司为中标单元在施工条约中单方商定，A装置公司将装备装置、空调干净跟智能化工程的装置分包给了B、C跟D三家专业工程公司，装备由业主担任推销该工程在施工招标跟条约履行进程中觉察了下述事情：事情1：施工招标进程中共有6家装置公司竞标此中F装置公司的招标文件在招标文30min投递；G装置公司的招标文件未密封件提交招标文件的停止时刻后事情2：装备保温工程施工终了，并以按国度有关规那么跟条约商定作了检测验收虽然B专业公司作进一步的检测，B专业A装置公司赐与共同，A公司以保温工程是B公司施工如此，监理工程师对某处的保温施工有疑心，建议公司不共同，监理工程师请求为由回绝共同。

事情3：假设监理工程师疑心处的保温施工在进一步测验后及格的话，A公司请求树破公司承当由此发作的全体用度，抵偿其窝工丧掉，并顺延阻碍的工期事情4：业主推销的配套工程装备提早出场，A公司派人参与开箱盘点，因而添加了设备保存收入咨询题：（1）F、G装置公司的招标文件是否会掉掉平报委员会的评审？什么原因？（2）针对事情2，A公司的做法是否妥善？请说明3）针对事情3，A公司的请求是否公正？请说明4）针对事情4，A公司能否向业主请求添加的装备保存费？请说明谜底：（1）对F公司的招标文件不评审，依照招标招标法废标对G公司的招标文件不评审，依照招标招标法是为废标对过期投递的招标文件是为，对未密封的招标文件（2）A公司的做法不当因为A公司与B公司是总分包关联，A公司对B公司的施A公司有义务共同做进一步测验工品质咨询题承当连带义务，故（3）A公司的请求分歧理分歧理之处在于由此发作的全体用度应由业主承当，而非由监理公司承当；顺延工期的请求公正4）A公司能够向业主请求添加的装备保存费因为业主供给的装备提早出场，导致保存用度添加，属于业主义务，由业主承当发作的保存用度案例2P公司在法国承包一项咖啡消费工程，条约条目对于弗成抗力的界说中不提早歇工是否应视为弗成抗力事情。

施工时期，该过因闹学潮而触发了年夜范围的歇工，该咖啡消费线工程也受歇工阻碍，局部施工职员因交通瘫痪而出勤一周之久P公司因而致函业主提出索赔，指出歇工应视为弗成抗力事情法国的宪法例那么歇工是合法的，但在履行时对歇工倒是默认的，历来未曾视为弗成抗力事情法国的宪法例那么歇工是合法的，但在履行时对惹起单方争端，最初诉诸国际仲载仲载法庭在判决该案时，起首查阅承包条约，未觉察对歇工有明白的规那么，条约中有一条目规那么：“凡本条约未触及的事项依照国际惯例或国度现行执法履行，〞因而仲载法庭根据法国的宪法裁定P公司胜诉咨询题；（1）索赔处理中请求存在哪些专业常识？（2）该事情索赔胜利要紧应用了哪些索赔技能？（3）在索赔讲演中应表白哪些内容？（4）索赔讲演中要害局部应有哪些内容？谜底；（1）索赔中需要存在专业常识是；除了要存在索赔认识外，还必需有专业常识作基础这些专业常识能够归纳综合三个方面，即工程本钱知、条约常识、（2）该事情索赔胜利的索赔技能是；承包商的胜利之处在应用了条约条目中呈现的抵触、破绽，实践上承包商并非不明白该过的宪法例那么与实践履行状况的差异，但在缔约是不提出，而是比及机遇成熟时再应用条约条目的破绽提出索赔要求。

会谈常识等3）Ss索赔讲演中归纳综合地表白索赔事项，包含事情发作的具体时刻、地点、缘故、发生继续阻碍的时刻；承包商为该索赔事项支付的尽力跟附加开销：承包商的具体索赔请求等4）索赔讲演的要害是条约的阐述，论证并说明本人有索赔权益，它是索赔是否成破的要害在条约、执法的根底行条约论证局部按索赔事情发作、开展、处理进程表白，使业主清晰地理解事项的委曲及承包商处理索赔事项上做出的努力、支付的价值阐述时应昭示引证资料的称号、编号，以便于查阅案例3A装置公司中际承建某消费线装备的装置，单方按规那么签署了装备装置承包条约，装备的推销跟运输由树破单元担任，装备的技巧标准为装备制作厂企业标准，条约商定工期为6个月，定于8月1日开工消费线的土建工程由B修建公司承包施工，工程开工后发作了如下事情：事情1：消费线装备由外洋引进，在运输进程中碰到台风，耽误了3d抵达施工现场事情2：A公司出场后，在根底检测中，觉察土建施工的根底与方案不符，形成设备根底返工，阻碍了施工进度事情3：施工职员在消费线装备装置中，事情4：施工开场后，树破单元提出要在A公司按国度标准进展施工验收12月30日竣工试消费，请求A公司赶工咨询题：（1）消费线装备晚到了3d，A公司说阻碍了开工日期，是否准确？说明来由。

2）根底与方案图纸不符，A公司是否向B公司提出索赔？说明来由3）A公司按国度标准进展施工验收是否妥善？（4）树破单元请求在岁尾竣工，A公司能够提出哪些索赔？谜底：（1）不准确能够会阻碍施工进度因A公司出场后的工序是施工预备跟根底检测，消费线装备晚3天，不会阻碍开工日期2）根底与方案图纸不符，A公司不克不及向B公司提出索赔因为公司不条约关联A公司可向树破单元提出索赔A公司与B（3）A公司按国度标准进展施工验收是不当善的，应按条约规那么的企业技巧标准进展施工验收4）A公司能够因条约变卦，提出赶工索赔，因工程变卦形成的时刻、用度的丧掉提出延期索赔2H320030机电工程工程施工构造方案案例1：某石油化工装置进展工程招标，某一施工单元依照招标方供给的什物量清单进展招标并中标签署工程条约后，因为工程急于开工，该施工单元在未收到施工图纸的状况下，即进展了施工构造方案的体例，施工单元在原招标书的根底上，只是进展了格局跟内容的复杂调剂，即作为该项工程的施工构造方案在招标书中，该施工单元许诺：装置工程优秀率抵达92%以上，焊接一次及格率抵达95%以上，工程开工时刻比招标文件中的请求时刻提早1个月该施工单元在体例施工构造方案时，将以上内容改为：修建装置工程优秀率抵达抵达93%以上，工程开工时刻比招标文件中的请求时刻提早咨询题：90%以上，焊接一次及格率40天。

1）该施工单元在未收到施工图纸的状况下体例施工构造方案，是否准确？为什么？（2）施工构造方案的要紧体例依照有哪些？（3）简述施工构造方案包含的要紧内容4）施工单元变开工程树破的目标目标的做法是否妥善？什么原因？谜底：（1）这种做法不准确因为施工图纸是施工构造方案的主要体例依照之一，该施工单元应在收到施工图纸后，再进展施工构造方案的体例任务2）施工构造方案的要紧体例依照包含：因而1）招、招标文件，工程条约；2）施工图纸；3）与工程树破相干的执法法例，工程实用的标准标准；4）施工单元的企业标准及资本状况；5）工程现场的实践状况及外地的气象、情况简等3）施工构造方案包含的要紧内容有：1）工程概略；2）工程树破目标目标；3）施工安排及进度操纵方案；4）资本需用方案；5）要紧施工方法；6）施工构造及保障方法，包含：资料保障方法、技巧保障方法、品质目标及保障方法、现场文化施工方法、7）施工暂方案划；HSE目标及保障方法；8）施工总破体安排等4）将装置工程优秀率跟焊接一次及格率落低的做法是不准确的，因为在招标文件中，以上目标目标是招标方对招标方的主要许诺，招标方（即施工承包单元）是不克不及私自违犯的。

存在执法束缚力，将工期改为提早40天的做法是能够的施工单元将工期恰当提早作为自控目标，便于施工单元进展弹性操纵，以保障抵达预约的工期目标案例2某在建石油化工装置，某市供电那位担任装置的管道装置工程、了响应的工程工程部因为中标时刻距工程的开工时刻非常短，装备装置工程的施工，成破。