施工合同保修期起至时间.docx

施工合同保修期起至时间篇一：施工总承包工程保修约定补充合同之附件一、工程保修约定施工总承包工程保修约定总包方（以下简称甲方）：分包方（以下简称乙方）：业主：指购买、租用及使用本项目房屋的客户为保证本工程在合同使用期限内出现的问题能及时、高效、高质量的得到处理，全面提升业主满意度，使甲、乙双方达到双赢的局面，甲、乙双方经协商一致签订本工程保修约定乙方按照国家《建设工程质量管理条例》及双方约定承担工程质量缺陷保修责任第一条保修期开始前的房屋接收程序一、工程竣工验收合格后、交付业主使用前，为尽可能提前发现和处理质量瑕疵，进一步改进产品品质，减少投诉及交付后维修带来的额外损失，提高业主满意度，提升甲、乙双方的品牌形象，项目竣工验收后由甲方客服中心负责组织、依据甲方制定的标准（房屋接收标准，详附件）和程序进行房屋检查和接收（简称模拟验收）二、根据本项目实际情况，甲方在房屋正式接收前，将模拟业主，站在业主的角度对本项目所有房屋进行多轮模拟检查，以尽可能多的在正式交付业主使用前发现房屋所存在的质量缺陷和瑕疵三、乙方须对甲方检查发现的问题进行有效整改，以使房屋无论在技术指标上还是在观感上（基于但略高于行业标准、国家技术规范）：1、乙方需针对检查发现的问题需按甲方相关时间要求制定切实可行整改计划（包括人员、材料、机械工具、整改方案、时间计划等）；2、乙方需严格按照制定的计划分阶段对检查发现的问题进行整改；3、整改质量需符合甲方制定的标准；四、甲方负责对整改进度进行监控，对整改质量进行验证。

五、整改质量保证措施：在模拟验收阶段若乙方存在如下问题：1、对模拟验收的问题消极应付，不按时间要求制定切实可行的整改计划，不积极组织人力、物力对检查的问题进行整改；2、整改质量达不到甲方制定标准，敷衍了事，甲方警告后整改未有明显改观；3、整改进度滞后，阻碍房屋模拟验收工作的正常进行；4、阶段问题整改率低于85%为保证问题得到有效处理，甲方将采取如下措施：1.冻结乙方合同所有工程款项的支付，由此引起的一切责任和损失由乙方承担，解除冻结时需视项目具体情况由甲方客服服务中心签字确认方能生效；2.甲方有权另行委托其他施工单位代为整改；3.模拟试验发现前面检查发现的问题没有按计划整改或质量不合要求的，在乙方应负的相关责任不变的前提下，甲方按照如下条款进行处理：?第二阶段模拟验收发现第一阶段检查发现的问题没有按计划整改或整改不合要求的，甲方客户服务中心统计问题总数，乙方按50元/条的标准向甲方支付违约金第三阶段模拟试验发现前两阶段检查发现的问题，没有按照计划整改或整改不合要求的，甲方客户服务中心负责统计问题总数：第一阶段的问题乙方按100元/条的标准向甲方支付违约金；第二阶段的问题乙方按50元/条的标准向甲方支付违约金。

以此类推，问题每多拖延一个阶段乙方向甲方支付违约金的标准按50元/条进行递增4.房屋交付前，若乙方能及时改进工作，模拟验收问题整改率及整改质量满足要求，甲方视具体情况从乙方违约金中返回部分对乙方进行奖励5.模拟验收发现问题没有整改或整改不合要求的，房屋交付或使用过程中，业主提出或投诉或索赔的，在乙方应付的相关责任不变的前提下，甲方客户服务中心统计问题总数，乙方按50元/条的标准向甲方支付违约金6.上述1、2、3、4发生的所有费用从甲方支付乙方的任何款项中直接扣除，无需乙方认可第二条保修期限及保修范围一、保修期限：自工程竣工资料、图纸、钥匙移交完毕、房屋集中交付业主使用之日计算保修期限不少于国家及深圳市有关工程质量管理条例规定的保修时间，具体为：1.地基基础与主体结构工程：设计文件规定的合理使用年限；2.屋面防水、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏：为5年；3.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；4.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程：为2年；5.装修工程：为2年；6.其他部分：为2年二、保修范围：1.本合同所包含的所有工程项目、设计变更、现场签证、合同条件约谈记录及双方会议纪要约定等全部内容，由于乙方原因造成的工程量缺陷或材料设备质量缺陷问题，均属保修范围；2.本工程及各分部分项工程质量，即使经竣工验收符合合同要求，若甲方抽检到分项工程中允许偏差项目中超出允许偏差范围的、基本项目中未达到优良或不符合观感要求的观感项目，仍属乙方保修范围，乙方应按照甲方要求进行返修。

3.由于乙方原因造成的工程质量缺陷或材料设备质量缺陷问题，造成甲方和业主的全部直接和间接损失，由乙方无条件承担所有费用从甲方支付乙方的任何款项中直接扣除，无需乙方认可4.由于乙方原因造成的工程质量缺陷或材料设备质量缺陷问题导致业主投诉及索赔时，乙方授权甲方全权代表乙方与业主进行索赔谈判并确定赔偿金额，谈判结果经甲方和业主签字后立即生效，甲方将乙方需承担的费用总额从甲方支付乙方的任何款项中直接扣除，无需乙方认可第三条保修管理和保修要求一、保修管理及保修款支付：（一）保修管理：甲方客户服务中心负责不能工程保修期内保修工作的统一协调管理，乙方就工程质量保修向甲方客户服务中心负责同时甲方保留根据相关法律法规就有关工程质量问题追究乙方责任的权利二）保修款支付：甲方客户服务中心负责本工程保修款的支付审批：1.从乙方工程结算款截留3%作为保修款，（付款约定按不同项目分三种情况进行选择）：?总包工程条款：在乙方完成当期全部返修工作后（需甲方客户服务中心和物业公司签字认可），保修款在保修期时间满一年、两年、三年、四年、五年、延长期满时分别结算一次，甲方在结算二十天将当期结算后剩余保修款（扣除扣款、赔款后的费用总额）的50%一次性支付给乙方；甲方在保修延长期满二十天将余款（扣除所有扣款、赔款后的费用总额）全额一次性支付给乙方；?甲方常规分包工程：合同约定保修时间及保修延长期满，在乙方完成全部返修工作后（需甲方客户服务中心和物业公司签字认可），甲方在结算后二十天将剩余保修款（扣除所有扣款、赔款后的费用总额）一次性支付给乙方。

有防水要求的门窗工程；甲乙双方同意从乙方结算款中截留5%作为保修款，保修款满后（不含顺延的保修期），在乙方已完成全部保修工作后（需物业公司、甲方签字认可），甲方在二十天内将余款一次性支付给乙方（须扣除已由甲方代为维修及补偿的费用）凡与防水有关的保修项（如屋面、外墙、厨房卫生间、地下室等），即使保修款按上述方式支付完毕，按照国家《建设工程质量管理条例》亦不能免除乙方防水保修5年的责任，乙方不安要求履行保修职责的，甲方有权从应支付乙方的其他任何款项中扣除相关费用，另行安排处理2.若甲方垫付维修费用（或赔偿费用）超出保修款总额，超出部分仍由乙方支付；乙方不愿支付超额部分的，甲方有权从应支付乙方的其他任何费用中扣除，仍不够的，以法律手段追回所有保修款在结清时均不计利息二、保修实施要求：维修质量及工作要求：《工程维修时间要求标准》及《维修人员不当行为处罚标准》，包括但不限于如下内容：(一)维修人员管理：乙方维修人员必须服从甲方的管理：1.统一着装和标识：乙方维修人员必须按甲方要求统一着装和标识，乙方领用甲方提供的工服、工牌、工具箱（包）应按规定交纳押金，人员退场退回物品时应押金返回，退回的衣物应干净、整洁（否则从押金中扣除20元/件的衣物清洁费），若有遗失和损坏（正常磨损除外），需照价赔偿。

2.乙方所提供的人员必须提前在甲方备案：????乙方提供的人员必须经过甲方严格的面试和甄选；面试和甄选合格的人员由甲方进行必要的培训；经过系列培训并测试合格后方能在甲方进行备案；若因为甲方委托维修的任务量剧增，备案人员无法满足维修要求时，乙方可以临时调用其他维修人员，但必须得到甲方书面认可，否则完成的维修工作甲方不予认可3.已确定的维修人员不应变动，若确实需要变动，乙方须提前15天向甲方提出书面申请，经过甲方同意后方能更换，人员离岗前必须退回所有文件资料、办公用品及印有标识的工牌、工服及其他“CI”标识4.乙方需以书面形式向我司指定保修负责人，包括如下内容：乙方保修负责人:通讯地址：/（不得停机）：：?以上内容若有变动需及时书面知会甲方客户服务中心，否则无法联系时，视为乙方已收到甲方传达之信息5.乙方保修负责人代表乙方全面负责保修期内各项保修事务的对接及实施工作，包括：现场保修人员管理、钥匙领用、函件签收、保修任务单领取、保修任务的实施安排、为甲方客户服务中心处理重大投诉、索赔的谈判提供专业技术支持、承担经甲方确认并支付予客户的赔偿款等工作6.乙方的要求、通知，需以书面形式由乙方负责人签字后递交甲方代表。

7.乙方维修人员现场管理规定：?乙方现场维修人员须凭身份证复印件和照片办理小区出入证，凭小区出入证和《零星维修工程现场调度通知单》上门维修非作业时间，乙方现场维修人员应在指定区域休息，不得在小区甲方休息指定区域外游逛或逗留维修材料、工具应在甲方保修办公室指定的地点存放乙方维修人员在小区内须着甲方统一制作的服装，不可擅自更换服装或穿着形式〔敞胸、搭肩等），并保持工作服干净、平整、无明显油污、破损、褶皱等乙方现场维修人员在小区内不得穿拖鞋、凉鞋、背心或赤脚、挽胳膊、抽烟、赌博、喧哗打架等不良现象语言文明，不在小区内追逐打闹，不准在维修现场用工具比划、开玩笑等乙方维修人员必须在规定或预约的时间内到现场进行相关维修工作乙方维修人员进入业主家中进行维修，应征得业主同意，不得擅自进入进入已装修好的房间（无论客户是否有人在家）必须穿鞋套，严禁脱鞋入户，严禁使用客户的拖鞋、抹布等物品；????即使得到客户许可，也严禁使用客户洗手间、水龙头搞个人卫生及清洁工具不应接受客户任何形式的礼品和馈赠，包括饮用水、香烟、水果等严禁在业主未留钥匙的情况下非法入户，否则一切法律后果由乙方承担在业主家中不得随意进入非维修施工作业的区域；维修过程中，须做好施工作业区内及周边的成品保护，业主家装修、家具或其它设施若由此受损，由乙方承担赔偿责任。

乙方维修人员在业主家中不得抽烟、看报，不得打骂嬉闹，不得从事与维修工作无关的其它事宜维修完毕后乙方维修人员必须将施工现场清理干净，不得有任何遗留物（包括灰尘〕，若在维修区域随地大小便，甲方一次向乙方索赔2000-5000元因为维修需要而临时搬离（或拆除）的业主家私、装修、家电、挂画、窗帘、花草等维修完毕后，应按原样复原乙方维修人员在与业主沟通交流时，不得使用不文明、不礼貌的语言，严禁与业主争执或在业主家里与其他人员（包括甲方人员、乙方同事及其他施工单位维修人员）争执篇二：建设工程合同约定保修期低于法律规定最低期限的,以法律规定为准建设工程合同约定保修期低于法律规定最低期限的，以法律规定为准（浙江土木建设有限公司与喻孝红建设工程施工合同纠纷上诉案分析）（本文为原创作品，未经作者书面授权，禁止转载）一、案件要旨2006年1月22日，原告浙江土木建设有限公司与被告喻孝红签订《建设工程施工合同》合同约定：合同第十一条约定工程质量保修金为总工程款的3%，屋面保修期为3年，其他保修期为1年，不计息，如无质量问题，每满一年各退1%2006年12月1日，该工程进行了竣工验收2007年11月3日，经双方结算，原告承建工程的总工程款为4123442元。

被告付清除总工程款3%的保修金外的其他工程款另外，工程竣工后出现了地砖破损及漏水的问题，被告曾于2007年12月10日向原告提出修复地砖破。