工程装修合同参考范文（三篇）.doc

工程装修合同参考范文包方（简称甲方）_____承包方（简称乙方）_____甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守一、工程概况1、装饰施工地点：__________________________________2、住房结构：房型房厅_____套，施工面积____平方米3、装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》4、承包方式：_____（包工包料、清包工、部分承包）5、工期：自____年____月____日开工，至____年____月____日竣工，工期____天二、工程价款及结算的约定工程总价款：￥____元，大写（人民币）_____详见本合同装修工程报价单三、关于材料供应的约定_____四、关于工程质量及验收的约定_____五、有关安全生产和防火的约定_____六、其它事项_____七、违约责任1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工____天，甲方付乙方____元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期____天，支付____元违约金2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期____天，乙方按甲方已付款的____%向甲方支付违约金。

八、纠纷处理方式双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交人民法院诉讼九、合同的变更和解除合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守十、合同留存本合同_____式份，甲、乙双方各执____份，具有同等法律效力甲方：_____乙方：_____签订日期：____年____月____日工程装修合同参考范文（二）第一条：工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3承包范围：报价书及效果图、施工图显示的工作内容1.4承包的方式：包工包料1.5工期：本工程自____年____月____日开工，于____年____月____日竣工1.6工程质量：达到国家及地方质量评估合格标准1.7合同价款（人民币大写）：第二条：甲方工作2.1开工前叁天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明贰份，并承担设计图纸的相关费用，向乙方进行现场交底2.2指派徐曼为甲方驻工地代表，负责合同履行对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜第三条：乙方工作3.1参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定3.2指派张耀刚为乙方驻工地代表，负责合同履行按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决乙方负责的各项事宜。

3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录参加竣工验收，编制工程结算3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线3.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程品进行保护第四条：关于工期的约定4.1因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延4.2因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延4.3因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期应相应顺延第五条：关于工程质量及验收的约定5.1本工程以施工图纸、作法说明，设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73—91）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300—88）和《河南省建筑装饰装修工程质量检验评定标准》（YJG33—97）等国家、省制订的规范及标准为质量评定验收标准。

5.2甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期延续;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延5.3由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延5.4工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自解到验收通知七日内组织验收，并办理验收、移交手续如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用第六条：关于工程价款及结算的约定6.1双方商定本合同价款采用固定价格报价单以外零星施工项目的费用另计）6.2工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方甲方自接到上述资料10天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意并在15天内，结清尾款第七条：关于材料供应的约定凡由乙方采够的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用若已使用，对工程造成的损失由乙方负责第八条：有关安全生产和防火的约定8.1甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火规范。

8.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范8.3由于一方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方承担由此引发的一切经济损失第九条：奖励和违约责任9.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失每停工或窝工一天，甲方支付乙方500元甲方不按合同的约定拨付款，每拖延一天，按付款额的1‰支付滞纳金9.2由于乙方的原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方500元违约金9.3未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失9.4未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成的损失由甲方负责9.5因乙方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失第十条：争议或纠纷处理10.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调节10.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，由工程所在地人民法院解决。

第十一条其他约定11.1报价书内容包括二楼室内、走廊装修、一层办事大厅装修、楼梯间装修及装修部分照明、开关、插座等项目11.2报价书中约定的材料必须有国家环保认证书，进场后须经甲方验收后使用，否则该批材料不合格处理11.3一切安全责任事故费用均由乙方负责11.4保修期为一年11.5水电费按决算价的0.5%扣除11.6对居民的财产造成损坏者，乙方承担赔偿责任11.7报价单作为合同附件同本合同具有同等法律效力第十二条附则12.1本合同正本两份，双方各执一份12.2本合同履行完成后自动终止甲方（公章）：_____ 乙方（公章）：_____法定代表人（签字）：_____ 法定代表人（签字）：_________年____月____日 ____年____月____日工程装修合同参考范文（三）业主（以下简称甲方）：_____ 联系：_____施工队（以下简称乙方）：_____ 联系：_____甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同。

一、工程概况工程地址：二、工程造价清包工费：￥元，大写：三、付款方式1、施工队进场，预支元2、瓦工完成，付元3、木工完成，付元4、工程竣工，付元四、设计1、甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作.2、甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可.五、材料1、乙方应提前2天向甲方提供需购材料清单，甲方应在2天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失.2、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用.3、乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用若甲方坚持使用，应书面要求乙方，并承担因材料质量引起的损失.4、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场.5、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除六、工期从____年____月____日起至____年____月____日止，工期为天七、垃圾清运垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所八、工地现场管理1、现场禁止使用明火2、现场禁止吸烟3、油漆材料必须和其他材料分开放臵。

九、维修因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在一年内无偿维修十、合同附件1、施工项目清单2、双方认可的报价单3、乙方开出的材料采购清单十一、合同争议1、出现争议甲乙双方先协商2、协商不成可向争议所在地法院提起诉讼甲方：_____ 乙方：_____签章：_____ 签章：_____第2页共2页。