2021年司法考试案例分析：承包人工期延长是否承担责任需综合各方因素.doc

2021年司法考试案例分析：承包人工期延长是否承担责任需综合各方因素本站在这里为考生们整理了“2021年司法考试案例分析”希望能帮到大家想了解更多考试资讯请关注wtt的及时更新哦2021年司法考试案例分析：承包人工期延长是否承担责任需综合各方因素裁判要旨发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的承包人可以顺延工程日期并有权要求赔偿停工、窝工等损失发包人在履行合同过程中变更设计造成承包人停工、缓建、返工、改建或者因发包人的要求而增加工程量承包人可以顺延工程日期案情原告电力公司作为发包人将其公司的复合绝缘子项目扩建工程——机械配件生产厂房、套管生产厂房(高压试验大厅)钢结构分部工程发包给被告钢结构公司进行施工双方签订《建设工程施工合同》约定计划开工日期20____年5月18日竣工时间20____年10月25日合同签订后被告钢结构公司即于20____年5月20日开始施工施工完毕后双方于20____年12月15日对案涉工程进行竣工验收超过合同约定工期49天原告电力公司遂诉至法院要求被告钢结构公司承担工期延长的违约责任审理中被告钢结构公司提供：1.《工作联系单》证明发包人在履行合同过程中变更设计造成承包人返工、改建;2.《付款对比表》证明原告未按照合同约定的时间节点付款;3.市气象局出具的20____年6月至12月的气象资料证明在合同履行过程中存在不可抗力因素导致不能施工的事实。

裁判江苏省如皋市人民法院经审理后认为应当综合各种实际因素来确定工期延误的原因一是原告方在合同履行过程中存在违约的情形双方在合同中对具体的付款时间节点进行了约定但根据被告提供的《付款对比表》原告方在合同约定的时间节点付款过程中存在延期付款之违约情形根据合同法第二百八十三条规定发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的承包人可以顺延工程日期并有权要求赔偿停工、窝工等损失故原告方在合同约定的时间节点付款过程中存在延期付款的违约情形属于工期实际顺延考虑的因素之一二是根据案件查明事实被告方工期延期客观存在以下因素：1.根据如皋市气象局的证明如皋市20____年6至12月降水日数为58天钢结构施工工程大部分情况下是露天作业晴天施工下雨天停止作业下雨天停止作业属于不可抗力的天气因素造成工期按理也应顺延2.在实际施工过程中发包人变更设计造成承包人返工、改建也属于承包人顺延工期的情形综上所述对原告要求被告支付工程延误违约金59万元的诉讼请求法院不予支持案件判决后双方均息诉服判未有上诉评析工期是指在建设工程施工合同中约定的承包人完成工程所需的期限包括按照合同约定所作的期限变更工期延误可分为可原谅的工期延误与不可原谅的工期延误。

1.可原谅的工期延误可原谅的工期延误指非因承包人原因引起的工期延误有以下几点：根据合同法第二百七十八条的规定隐蔽工程在隐蔽以前承包人应当通知发包人检查发包人没有及时检查的承包人可以顺延工程日期;根据合同法第二百八十三条的规定发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的承包人可以顺延工程日期;建设工程勘察、设计合同中发包人未按照约定的时间和要求提供有关基础资料、文件;建设工程施工合同中因自然灾害、恶劣气候、流行性疾病以及非承包人引起的纠纷等原因致使承包人无法在短期内恢复履行合同;发包人在履行合同过程中变更设计造成承包人停工、缓建、返工、改建或者因发包人的要求而增加工程量;根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条的规定建设工程竣工前当事人对工程质量发生争议工程质量经鉴定合格的鉴定期间为顺延工期期间通常来说发包单位和承包单位一般会在建设工程施工合同中明确约定建设工程的工期但由于建设工程施工合同的履行期限长不可预见的主客观因素多顺延工期、延误工期在工程建设实践中屡见不鲜建设工期也成了鉴定单位、施工单位争议的高发点2.不可原谅的工期延误。

不可原谅的工期延误指承包人自身原因造成的工期延误如承包人组织管理不善或承包人一方违约而导致的工期延误对于此类工期延误承包人不仅不能顺延工期还应当承担延期竣工的违约责任一般来说承包人工期延误后虽然发包人未按合同约定提供原材料和设计图纸但与承包人工期延误没有因果关系承包人不能因此主张顺延工期建设工程施工合同中承包人应当在约定的工期内完成工程施工但在实际施工过程中经常会发生影响承包人正常施工的情形造成工期延误承包人是否因此承担延期竣工的违约责任取决于工期延误是否符合顺延工期的事由第 页 共 页。