保温工程承揽合同.pdf

保温工程承揽合同发包人（甲方）：四川东嘉建筑工程有限公司承包人（乙方）：签订地点：现场办公室按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲方将保温工程发包与乙方供料并施工 为明确甲、乙双方的权利和义务，特签订本合同，以便双方共同遵守第一条 工程概况1、工程名称：德阳市耐火材料厂经济适用房（二期）1—8#楼2、工程地点：德阳市耐火厂小区内第二条承包范围外墙内保温（中空玻化微珠）第三条承包方式包工包料（按照合同约定供料并施工） 第四条合同价款1、本工程暂定工程量为屋面 / 平方米；墙面 / 平方米2、施工条件：主体验收合格，内墙架眼堵塞完毕3、施工内容：内保温 25mm 厚（包竣工验收及竣工资料）4、本工程包干单价为：屋面 / 元/m2；内墙面（涂料）：36 元/m2墙面（面砖）： / 元/m25、暂估总造价为：按实际收方面积确定第五条工程质量标准1、本保温工程采用外墙内保温中空微珠保温体系2、本工程质量及验收标准均按照合同要求，达到合格标准第六条付款方式按甲方付款时间支付乙方工程款第七条合同工期1、2、如有非乙方原因造成的工期延误，工期延误时间则以甲方代表签证手续为准，工期相应顺延。

中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工， 其他交叉作业工程影响乙方施工的，应采取措施弥补以减少损失并顺延工期同时按实支付乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械调迁、 材料积压等实际损失费用3、如果因不可抗力（如高温天气、暴雨、地震灾害、停电停水、作业面提供不够、 每周累计 8 小时以上的、雷击、政府政策要求停工、自然灾害、战争、空中飞行物坠落等）原因导致的工期延误码率，则工期顺延第八条甲方的权利与义务1、甲方指定为现场代表，负责工程的签证、结算、验收及现场的各项管理、协调等与合同履行有关的工作2、免费提供完整的符合施工规范的墙体或屋面作业面和辅助设施（垂直运输机械、脚手架、物料通道、水、电、施工范围内障碍物的清理，材料库房等）给乙方，承担不符合保温规范要求的墙体、屋面、运输、安全设施所产生的额外费用和人工费做好相关单位的协调工作并进行现场交底3、按合同约定支付工程款4、甲方协调为乙方提供施工用水、电及相关施工设施5、甲方未按合同约定拨付工程款，每日按应付未付款项的1% 支付逾期违约金6、甲方超过合同规定的日期验收、结算、每日按工程约定总造价的 1% 支付逾期违约金。

第九条乙方的权利与义务1、参加甲方组织的现场交底2、指派为乙方驻工地代表，负责合同的履行，按合同约定组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜3、严格执行施工规范、安全操作规程、环境保护规定做好各项质量检查记录，参加竣工验收，编制工程结算4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，做好施工现场保卫和垃圾清理等工作，处理好由施工带来的扰民总是及周围单位（住户）的关系5、接受甲方及监理单位的管理并遵守相关的现场管理，相关问题互相协商解决第十条工程结算按实际施工外墙保温面积现场收方进行验收结算第十一条工程验收甲方应在收到乙方提交的验收通知后，六个工作日内组织进行验收否则视为甲方验收合格第十二条有关安全生产的要求乙方在施工期间应严格遵守 《建筑安装工程安全技术规程》 、 《建筑安装工人安全操作规程》和其他相关的法规、规范，乙方施工、作业人员进入现场， 乙方要有专人负责安全管理， 发生安全事故由乙方自行承担，忽视安全、违规作业、甲方有权进行处罚第十三条违约责任1、因甲方其他施工单位导致乙方保温工程损坏的，由相关责任单位承担赔偿损失，导致工期延误的，工期顺延2、乙方原因造成甲方已完产品损坏或污染，由乙方在合同工期内恢复。

第十四条其他约定1、施工所需的垂直运输及脚手架由甲方协调土建方免费提供2、乙方必须做到工完场清， 建筑垃圾堆放在甲方制定堆放位置3、工程款指定转入4、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决或者要求有关主管部门调解，协商、调解不成，可向当地法院起诉5、本合同壹式肆份，甲、乙双方各执贰份，经双方签字盖章后生效6、未尽事宜注：本合同单价内包含工人保险费，乙方必须给每个工人购买保险，若未购买甲方将从乙方单价内扣除2 元/m2甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表签字：代表签字：身份证号码：身份证号码：：：年月日年月日。