承包工程合同15篇（个人工程承包合同书）.docx

承包工程合同15篇（个人工程承包合同书）承包工程合同1 甲方：呼和浩特市xx海外公司（习称：内蒙海外公司）乙方：中国xx国际经济技术合作公司 双方就承建蒙古国轻工部下属的食品加工厂锅炉改造工程事宜，经友好协商，制定本合同条款： 第一条工程内容 锅炉改造工程为拆除两台10吨拟报废的锅炉，安装两台上海四方锅炉厂制造的10吨蒸汽锅炉 第二条工程地点 工程地点：蒙古国色楞格省东哈拉布 第三条施工工期 3. 1施工工期：8个月 3. 2本工程定于19xx年5月1日开工，19xx年9月31日第一台锅炉竣工，交付蒙方；19xx年11月31日第二台锅炉竣工并交付蒙方 第四条乙方责任 4. 1选派的实施单位必须持有劳动部门颁发的锅炉安装许可证并有安装过10吨以上锅炉技术经历 4. 2选派34名符合工程要求的技术人员和管埋人员赴蒙古工作 4. 3除按完成第一条规定的工程内容外，还应完成以下具体工作： 1．到施工现场考察，对已到货的锅炉设备进行开箱查，向甲方提出缺损件的清单，做前期准备，确定劳动力方案。

2．会同甲方落实应由蒙方完成的施工准备工作 3．拆除、封闭锅炉房施工洞 4．将拆除的旧锅炉就近运至锅炉房以外，堆放整齐 5．将新安装的锅炉运进锅炉房内，运距不超过200米 6．锅炉基础和辅机设备基础的变更施工 4. 4按中国现行的锅炉安装工程施工验收标准施工 4. 5会同甲方对工程进行质量评定和验收，向蒙方交付 4. 6编制施工方案和安全技术措施 4. 7服从甲方的监督和指挥，与甲方密切合作，一致对外 第五条甲方责任 5. 1处理涉及蒙方的有关事宜 5. 2向乙方提供新安装锅炉的施工图纸及有关的技术资料和辅机设备的安装使用说明书 5.3向乙方提供的全部施工机械设备、材料、工具，等待考察后在现场确定 5.4对工程设计的解释和变更 5. 5搜集整理各种工程档案资料，以备工程竣工验收和质量评定之用 5. 6为乙方人员采购白面、大米并运至现场，协助乙方采购其它食品 第六条住房 甲方应向乙方提供与甲方人员同等条件的住房 第七条工程价款 7. 1工程价款总价为40（肆拾）万元人民币。

7. 2总价中包括： 1．考察费； 2．劳务工资，伙食费，劳保费，零用费，医药费； 3．出国手续费（护照费，体检费，人身保险费）; 4．每人一次往返国际国内旅费 第八条付款方式 8. 1本合同签订10天内，甲方向乙方支付20（贰拾）万元人民币，作为工程预付款 8. 2当和一台锅炉安装完毕后，甲方向乙方支付9（玖）万元人民币 8. 3当第二台锅炉安装完毕后，甲方向乙方支付9（玖）万元人民币 8.4当锅炉安装工程全部竣工验收后，甲方向乙方支付剩余的2（贰）万元人民币 第九条经济责任 9. 1如因甲方原因造成停工、窝工及增加工程量而使工期延长时，甲方应负担由此给乙方增加发生的一切费用 9. 2如因乙方原因造成停工、窝工时，乙方应负担由此给甲方造成的一切损失 第十条不可抗力 由于自然灾害、战争、传染病等人力不可抗拒的因素，使工程暂停或造成损失时，甲乙双方应分别承担各自的损失 第十一条其它 11. 1本合同未尽事宜，双方协商解决，做到甲乙双方利益不受损失或将损失控制在最小限度以内，双方经协商签订的补充条款是本合同不可分割的一部分。

11. 2本合同经双方代表签字后生效，至财务间题处理完毕失效 11. 3乙方开户银行：交通银行太原支行；帐号0149145 11. 4本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力 甲方代表： xxx 乙方代表： xxx 签字： X xx 签字： xxx （单位盖章） （单位盖章） ：0471一xx066 ：03xx一3432xx 19xx年3月29日 承包工程合同2 甲方： 乙方： 经甲乙双方友好协商，由乙方承揽甲方运输机保护器（型号127）修理工作，双方本着平等互利、真诚合作原则，结合本工程具体情况，依据《中华人民共和国合同法》有关规定，签订本合同，具体条款如下： 一、合同内容 1. 1、乙方承接甲方运输机保护器（型号127）修理工作并按本合同规定的要求，经验收合格后交付甲方 1. 2、项目内容见技术协议书。

1. 3、项目施工地点：平顶山XX公司 1. 4、交货期：合同签订后乙方开始准备工作，乙方须在30个工作日内安装、调试完毕，并交付甲方使用 二、合同价格 合同总价为人民币（大写）金额为：肆万捌仟壹佰壹拾壹元整，，在双方未签订新的协议之前，任何一方不得修改此费用 三、结算方式 设备维修、维护完毕，特殊设备经第三方检测中心检定并验收后，乙方出具全额增值税发票，甲方在收到发票后一个月内支付给乙方合同总价的101％，人民币（大写）肆万捌仟壹佰壹拾壹元整，元 四、技术要求和技术标准 4. 1、详见双方技术协议书（合同附件） 4. 2、要求设备维修、维护完毕后质量稳定可靠，操作方便性能、精度应完全符合技术协议中的技术质量标准和相关行业标准 五、甲方承担的义务和责任 向乙方提供设备改造所必须的技术资料 六、乙方承担的义务和责任 维修检调期间如因乙方原因发生设备、人身等事故由乙方承担赔偿责任乙方应对自已员工的安全负责 七、验收标准及方法 7. 1、由乙方调试人员组织调试，甲方派出专人配合。

7. 2、按双方签订的技术协议条款和国家、行业有关标准验收，达到原合同出厂技术指标 7. 3、验收时各项技术指标应达到相关验收标准，经甲方最终验收合格，办理验收手续后交付甲方 7. 4、设备验收完成后，质保期为三个月，质保期内设备非甲方原因出现故障，乙方应无偿进行维修 八、违约责任 8. 1、合同生效后，双方不得任意中止合同，否则赔偿对方5%违约金 8. 2、因甲方原因造成的拖期，交货时间顺延，调试、验收中的产品更改费用由甲方承担因乙方原因造成的拖期，责任由乙方承担，每拖期一天按合同总价的0.5%进行扣罚，并从项目款中直接扣除 九、争议解决 本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商，协商不成时，双方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼 十、附则 本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份 合同未经双方协商同意不得转让、更改 甲方（盖章） 代表： 乙方（盖章） 代表： 合同订立时间：________年____月____日 承包工程合同3 甲方： 乙方： 经甲乙双方协商，达成如下协议： 一、甲方将工程承包给乙方施工，甲方将乙方作为甲方的项目部进行管理，甲方只收取乙方工程总额％的管理费。

工程具体情况如下（工程名称： 工程款； 工期：承包内容：） 二、管理费在业主单位拔付第一次工程时结清扣除管理费后的工程款，甲方收到立即拔付乙方如乙方资金紧张，甲方可以代为垫付部分材料款及工人工资，由乙方从垫付之日起按月1.5%的利率承担利息工程完工后业主方结算付款完毕后甲方与乙方进行结算乙方不得自行向业主收取工程款，全部工程款项由甲方收取后拔付乙方 三、在签定本协议时，乙方已知须并了解甲方与业主方或总包方签定的施工承包合同内容，乙方必须按甲方与业主方或总包方签定的施工承包合同内容施工，甲方与业主方或总包方签定的施工承包合同对乙方有全面的约束力如甲方对业主方承担责任，乙方也必须对甲方承担相应的责任甲方与业主方或总包方签定的施工承包合同作为本合同的附件 四、乙方对该项目自主经营，自负盈亏，因施工所发生的一切费用与责任全部由乙方承担，甲方概不负责在施工过程中，乙方不得拖欠供应商材料款和工人工资如甲方为乙方的材料款和工人工资承担民事责任后，乙方应当偿还甲方，并承担相应的所有费用及利息，按同期银行贷款四倍利率计息 五、乙方项目部的施行活动不得违反国家的法律在承包期间如发生工伤事故，乙方应按照国家的有关规定处理，民事赔偿责任由乙方来承担。

如甲方代为承担责任，甲方有权向乙方追偿 六、乙方项目部有自主经营权，有权自行招聘职工，有权根据职工的工作效率、身体条件、劳动态度、执行纪律好坏等情况，决定职工工资标准，调整工作和辞退职工 七、在施工和结算过程中，甲方给乙方项目部协助的便利，并提供相关手续由乙方项目部负责向业主方开具工程款发票，如乙方项目部要求甲方方开具工程款发票，乙方项目部应向甲方另行交纳相应的税费 八、承包期间，乙方项目部实行大包干施工，包质量，包工期，包安全，包材料采购，包人员与施工组织施工期间乙方项目部必须自觉维护发包方的企业信誉，严格按照国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工，确保工程通过业主验收，安全施工，文明施工和按期完工，如发生偷工减料以次充好或发生其他质安事故或逾期交工，一切经济损失以及建设方对上述问题追究发包方的一切责任均由乙方项目部承担，需追究刑事责任的，也由乙方项目部承担责任 九、甲方有权对正在施工的工程项目和施工地盘进行全方位的管理和指导，乙方项目部必须无条件接受发包方的管理对发现有违反质量和安全操作规程施工的或发现有质量和安全隐患的，甲方有权责令停工整顿。

对不服从管理多次违规不改的视为蓄意损害发包方企业信誉，甲方有权无条件更换施工队伍，乙方项目部不得有异议 十、乙方具有下列情形之一的，甲方有权解除合同 1、乙方不服从甲方管理的； 2、工程逾期的； 3、工程质量不达标的'； 4、拖欠农民工工资的； 5、工程管理混乱，有安全隐患的； 十一、乙方应对所施工程进行保修，保修期按甲方与业主的合同规确定，乙方工程逾期交工，每逾期一天，承担逾期违约金元 十二、因履行本协议发生的争议，双方尽量友好协商解决;如协商不成，由东昌府区人民法院处理 十三、 本协议自双方当事人签字或盖章后生效，本协议如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定补充规定与本协议具有同等效力 本协议正本一式四份，甲方与乙方各执两份。