电力施工合同文件规范

1、电力施工合同文件规范篇一：电力施工合同范本电力施工合同发包人：承包人：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。一、工程概况1、工程名称： ；2、工程地点： ；3、工程范围： ；（详见施工图纸内容）；4、承包方式：。5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）。二、合同工期及工期延误1、开工日期： 年 月 日 ，竣工日期 年 月 日 ，合同工期总天数 天（以实际进场施工之日算起）；2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之 的违约金，算至验收合格之日；3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件； b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；篇二：电力施工合同电力建设工程施工合同合同编号：工程名称：铜仁侨泰嘉逸花苑施工单位：四川才华九龙建设工程有限公司建设单位：签 订日 期：二零一零年十月二十九日合同签订

2、地：铜仁侨泰嘉逸花苑电力建设工程施工合同发包方（甲方）：铜仁侨泰嘉逸花苑承包方（乙方）：四川才华九龙建设工程有限公司根据中华人民共和国合同法的有关规定，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方协商一致签订本合同，以共同遵守。第一条：工程概况工程名称：铜仁侨泰嘉逸花苑室外电安装工程工程总投资：元工程地点：铜仁侨泰嘉逸花苑工程内容：搭火端至各单元集中表箱工程内容不包括：土建部分第二条：工程工期工程合同工期:45个工作日。工程开工日期:甲方预付款到乙方账内日期起。如遇下列情况之一,经甲、乙双方协商后书面重新确定本工程的工期:因甲方提出变更设计而影响工程进度。甲方负责的土建工程未按乙方要求进度完成。甲方随工代表延误办理检验手续而影响下一工序施工。未按合同规定支付工程预付款、工程进度款而影响工程进度。其它因甲方原因造成的延误。因遇人力不可抗拒的原因而影响工程进度。第三条：承包方式及合同总价根据设计的建设工程费用,乙方采取包工、包料的方式进行承包、取费项目见本工程预（决）算书。根据双方认可的设计图纸进行施工。 工程总造价为大写人民币：壹佰柒拾叁万元整。如遇下列情况之一,经甲、乙双方协商一致，合同总价可作

3、相应调整，核实办理追加或追减。设计变更，以甲方部门出具的通知单为准，按实际进行调整。国家强制性政策调整。第四条：设备、材料供应本工程所需主材和设备由乙方按施工图设计采购，具体清单见附件预（决）算书，并由乙方自行运输至甲方指定的施工点。辅材由乙方组织供应，具体清单见附件预（决）算书。所有产品的质量或等级标准应有产品合格证,并达到国家标准。本工程所需主材如因供应部门提供的材料规格品种不全，需进行加工处理时，应事先取得甲、乙双方的同意，并办理完有关手续后使用，产生的加工费用由负责供应方负担。第五条：工程质量及检查验收乙方必须严格按施工图纸设计、技术说明文件和国家颁发的有关施工规范和标准组织施工。确保工程质量和工期，做到安全生产、文明施工。工程质量必须达到国家施工验收规范标准。工程质量由供电主管部门验收合格。甲方组织的随工检验均以竣工验收、工程质量检验均以部颁现行施工及验收技术规范和设计要求为依据。乙方在工程过程，甲方配合并派出随工代表（或供电主管部门）对隐蔽工程和施工工艺进行随工检验，合格签证后乙方可进行下道工序施工，发现问题应及时解决，竣工验收时一般不再对隐蔽工程进行复查，随工验收应做好详

4、细记录，必要时可检查随工签证。工程完工后，乙方应以书面形式通知甲方，并附竣工技术文件一式三份；甲方即组织相关人员验收，对发现的问题提出解决措施和返工时限，并将验收结果报主管部门，如因甲方原因不能按期验收，应提前通知乙方并与乙方另行商定验收日期，但甲方必须承认乙方的完工时间。自工程竣工验收合格之日起，工程线路保修为 壹拾贰个月，变压器，配电柜保修期为 壹拾贰 个月，乙方在此期间内对因施工或乙方提供的材料等原因造成的质量问题负责免费修理。保修期内，对于工程质量问题，乙方在接到甲方的工程质量通知书后，3小时内应作出答复，并根据修复工程量的大小，确定修复工期，报甲方出现大面积工程质量问题（由甲方认定），保修期从修复验收合格之日重新计算。保修期内，乙方超过壹拾贰小时不作出答复或超过 贰拾肆小时不能完成修复的，甲方有权自行或委托第三方进行维修，因此发生的费用由乙方承担。第六条：双方职责甲方职责。合同签订后 3 日内向乙方提开工的要求和注意事项。组织甲、乙双方和相关单位参加设计交底，并做好有关纪录送相关单位。派驻随工人员对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行情况进行监督检查，并负责设计变更引导起的

5、有关签证、工程中间验收、工程进度签证和其他必须的签证以及进行施工的有关协商工作。组织对工程的竣工验收，并按合同规定及时向乙方支付预付款、工程进度款和工程结算款。乙方职责开工前,向甲方提供项目负责人及联系方式经甲方认可后开工，若甲方要求，乙方应协助甲方办理各种规划、报建、赔偿等手续及技术外关系协调。合同协议书签署后柒日内乙方组织进场施工，提交施工组织设计、施工方案、技术保证等措施。乙方应严格按照国家和部颁有关施工验收技术规范、操作规程和设计要求施工，自觉接受相关部门的监督检查，如实填报工程进度。篇三：电力施工合同市电引入申请委托及施工合同 甲方：国动网络通信集团辽宁有限公司 乙方：沈阳三北电力建设工程有限公司为保障甲方通信机房供电安全，降低用电成本。区机房通信机房的市电220V 引入的用电申请及施工等事宜，经甲乙双方认真友好协商，达成如下协议：一、甲方委托乙方到当地电力管理部门办理机房甲方通信机房用电手续，并将电供至甲方通信机房所在地机房内，乙方应按法律法规之规定程序办理相关手续并确保甲方正常用电。二、项目内容乙方供电施工过程必须符合国家和行业有关规范。所有基站采用380V三相四线制市电

6、引入；须新立杆路的杆材为7米或8米杆，电缆至少用16平方铜芯电力电缆或35平方以上铝芯电缆；表计容量统一为15-30千瓦；单相电电缆至少为10平方铜芯电力电缆；电力配电箱及计量表箱内应装有完全断开的闸刀及短路开关。（注：直供电电表到机房甲方机房电表全部为铜芯电缆，电表到电源电缆可用铝芯电缆）三、施工费用：沈阳市17个 基站,采用整体外包，包工包料（包括新立杆路、电缆、配电箱、计量表、材料、设计、敷设开挖及通电等全部费用）、含税、包干价：人民币： 1，360，000元（ 壹佰叁拾陆万 元整)；在施工过程中遇到的其他不可预计费用甲方不再另行支付，工期最晚不超过甲方通知后 30 日内完成所有申请和施工，保证甲方正常用电，不影响甲方基站的正常运营。四、除上述第三条约定的费用外，甲方不再向乙方支付任何其他费用。如遇机房附近无电网需安装变压器及高压线路施工安装变压器的，购置及安装费用经甲方书面确认后由甲方承担。五、工期最晚不超过甲方通知后 15 日内完成所有申请和施工，保证甲方正常用电，不影响甲方机房的正常运营。六、结算方式：a. 乙方完成机房机房供电施工工程，待该站点达到运营商开通条件后，乙方应

7、向甲方提交书面验收申请，并提交竣工资料，甲方收到乙方验收申请和竣工资料后及时完成验收，经甲方验收合格确认后，乙方向甲方提供对账单，甲方收到乙方提交的对账单应及时核实，核实无误后乙方按甲方核实确认之金额提供合规发票，甲方收到乙方提交的合规发票后需在15个工作日内将工程进度款即总价款的90%一次性付至乙方指定账户，剩余10%作为该站质保金，质保期一年，自运营商验收合格并正式投运之日起算，质保期内没有发生质量问题的，质保期届满后十五个工作日内结清，乙方指定的收款账户为：b. 户名：沈阳三北电力建设工程有限公司 。c. 账号： 3301009109248109331 。d. 开户行： 中国工商银行沈阳龙江支行e. 因不可抗力或因甲方增加工程内容导致工程延期的，乙方不承担责任。 f. 工程建设过程中，乙方应做好安全生产管理与落实工作。若发生施工人员伤亡等人身伤害事故由乙方自行负责赔偿、医治。七、其他双方需要约定的内容：1乙方承诺具备签订和履行本合同所需的法定许可和相应资质，并确保甲方新建机房的用电及其施工工程的合法性和有效性，否则，由此产生的任何损失和责任由乙方承担，且甲方有权不支付任何费用。2

8、乙方承诺并保证严格按合同约定的工期和质量完成市电引入申请、审批、施工、供电，保证甲方正常用电，甲方机房正常运营，乙方逾期完成的，每逾期一日，扣减本合同总金额的1%，直至全部完成，甲方正常用电。3乙方提供的施工材料不符合本合同约定标准或供电不能满足甲方机房使用条件的，乙方应于甲方通知后三日内负责更换和维修整改，逾期更换、维修整改的，甲方有权另行委托他人维修整改，由此产生的费用和甲方的实际损失，由乙方承担，且乙方应退还甲方已支付的款项。4施工竣工后甲方用电过程中，如产生任何影响甲方正常用电的情形，乙方应于甲方通知后24小时内修复，乙方逾期修复的，甲方有权另行委托他人维修整改，由此产生的费用和甲方的实际损失，由乙方承担。5乙方施工过程中应做到安全文明施工，期间造成人员人身伤亡、财产损失事故的，由乙方承担相应的赔偿责任，如上述事故系由甲方故意或重大过失造成的，则由甲方承担。6甲方可协助乙方协调施工过程中遇到百姓阻扰、道路绿化开挖协调与审批工作。7施工完成后三个工作日内乙方应向甲方提供电力接入路由图及其施工材料表肆份并加盖乙方公章。八、争议的解决方式：甲、乙双方如在执行本协议过程中有异议，则应友好协商解决，协商不一致，提交上海国际仲裁中心进行仲裁裁决。律师费、仲裁费由败诉方承担。九、本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份、经双方签字盖章后生效。未尽事宜双方共同协商，做出书面补充规定，书面补充规定与合同具有同等法律效力。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：委托代理人（签字）： 委托代理人（签字）：单位住所： 单位住所：联系电话： 联系电话：日期： 20XX 年 10月 12日 日期： 20XX年10 月12日

《电力施工合同文件规范》由会员F****n分享，可在线阅读，更多相关《电力施工合同文件规范》请在金锄头文库上搜索。