外委设计协议.doc

外委设计协议篇一：设计外委合同1协议编号：委托设计协议书项目名称：项目地点：委托方：受托方：签订日期： 年 月 日经双方协商达成项目设计内业工作承包协议如下：一、设计内容：1、项目名称：2、项目工程总投资：约万元人民币3、工作内容：工程初步设计的 等（内业）设计相关的其他服务工作。二、甲方责任义务：1、甲方向乙方提供有关设计项目的基础资料、外业勘探及相关文件；2、甲方委派人员参与现场踏勘、协调与地方关系；3、甲方应为乙方工作人员收集资料提供工作等方面的便利条件便参与设计审查等；4、甲方承担所提供资料的准确性负责。三、乙方责任义务：1、甲乙双方签订协议后，乙方自年 月 日至年月 日内，完成该项目的初步设计成果；后期根据项目需要完善后续工作。2、乙方应按国家规定的技术规范、标准进行报告的编制；3、乙方应在协议规定时间内完成设计报告，提交给甲方初审，乙方按初审意见修改和完善；4、由于乙方原因，延误设计报告提交时间，每延误一天，甲方减付该项目应收勘察设计费的1%；乙方应及时调整设计工作措施，确保提交成果的时间不致延误项目申报工作。否则，乙方将承担由此而产生的全部赔偿责任；5、乙方必须参加与项目相关的所有咨询审查会，并对咨询审查提出的意见进行补充修改完善直至批复；6、乙方负责项目建设周期内的涉及设计方的服务工作。四、劳务费支付方式1、该项目设计劳务费伍万元整（￥：50000元）包干（不含所得设计费税金及装订费等），付款方式为：分期支付。2、支付方式：初稿完成后，甲方支付给费用的50%给乙方，即贰万伍仟元整。勘察设计费尾款待业审查修改完成后，甲方在5日内一次性支付给乙方。五、双方责任义务1、双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本协议项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。2、本协议发生争议，甲乙双方应及时协商解决。也可由当地行政主管部门调解，调解不成时，可向人民法院起诉。六、其他1、甲方委托乙方承担本合同内容以外的工作服务，需另行签订协议并支付费用。2、由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方及时协商解决。3、本协议经双方签字盖章生效，一式贰份,甲方执壹份，乙方执壹份。4、双方履行完协议规定的义务后，本协议自行终止。5、协议未尽事宜，经双方协商补充待定，并与本协议具有同等效力。委托方受托方 委托代理人：签定时间： 年月日篇二：外委设计合同书-个人版夹具委托设计合同书甲方：有限公司（以下称为“甲方”）乙方：依据中华人民共和国合同法和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就 夹具项目进行3D，2D设计工作，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：一、委托项目： 焊接夹具设计二、项目设计时间自乙方收到甲方支付的设计预付款之日起协议生效，协议生效后截止 月 日前乙方向甲方提交设计图纸。三、费用结算1此项目设计费，共计人民币 元整，大写人民币肆仟元整；甲方在7个工作日内向乙方支付设计预付款为人民币2当甲方确认最终设计图纸后，乙方向甲方提交设计的3D、2D图纸时，甲方在7个工作日内向乙方支付进度款费用为人民币元整，大写人民币3截止日7月1日前完成所有3D/2D图纸，甲方在20个工作日内向乙方支付剩余合同款，考虑加工周期在20天左右，即： 元整。大写人民币 叁仟元整。四、设计资料交付工期要求1自合同生效之日启动设计。26月25日提供产品设计的外购件前期清单供甲方做外购准备。由于是设计初稿，乙方不需要承担任何责任。但3D设计会签后乙方需重新修正外购件清单，提供详细版本，便于甲方备货。37月1日前乙方递交所有3D/2D图纸，考虑设计的特殊性，乙方可以滚动式递交设计图纸。只要在截止日前完成所有设计出图。五、甲、乙双方的权利和义务及保密工作1 甲方承诺为乙方完全保密整个合同执行过程细节，保护乙方的合法权益和个人利益并按时支付合同款项。2 乙方必须严格保密所有技术资料及数模资料，并针对项目各种信息给予绝对保密，如由于乙方泄漏信息造成甲方经济损失，甲方有权追究乙方法律责任。3 乙方必须严格按照规定时间内向甲方提交设计图纸资料。4 甲方收到乙方设计的初稿后，及时向乙方反馈修改建议。乙方收到建议后及时调整修改。5 甲方确认设计图之后，在后续加工制造中出现的设计问题。乙方需及时给予响应免费的技术支持。六、违约责任协议在下述情形下可以解除：（1）自协议签订之日起，乙方展开设计工作，如甲方提出终止协议，甲方支付给乙方的设计定金，乙方不退还；如乙方提出终止合同，甲方支付给乙方的设计定金，乙方退还给甲方，并且乙方需要及时补救给甲方造成的工期延误，需承担相应的经济补偿费用。（2）如甲方泄漏乙方信息造成乙方损失，甲方需给予相应补偿；如乙方泄漏甲方相关信息，造成甲方损失，甲方可以追究乙方相应责任。七、争议解决凡因订立，解释，履行本协议时所发生的与本协议有关的一切争议，双方应通过友好协商解决；当事人不愿协商解决或者协商不成，可由一方提交该方住所地法院处理。本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，由双方签字盖章有效。（合同未尽事宜，双方本着友好原则进行协商）。甲方：乙方：授权代表签字： 身份证号：签章：时间： 时间：篇三：试验外委合同#工程质量检测合同项 目 名 称：马关县河边水库大坝工程委托方：#工程项目经理部（甲方）承接方：#工程技术咨询有限公司（乙方）签 订 日 期：甲方（委托方）：#有限公司乙方（委托方）：#工程技术咨询有限公司鉴于甲方（委托方）需要就委托乙方提供质量检测服务且乙方愿意接受甲方的委托；根据中华人民共和国合同法有关技术合同得规定及其他相关法律法规的规定，双方经友好协商，同意就以下条款订立本合同，共同信守执行。一、 检测依据1、水利水电工程质量检测管理规定；2、土工试验规程（SL237-1999）；3、水利水电基本建设工程质量管理若干规定;4、水利水电建设工程验收规程（SL223-20XX）5、水利基本建设工程质量检测暂行规定;6、云南省水利水电建设工程质量管理办法;7、水利水电工程施工质量检验与评定规程;8、 甲方提出的相关要求和意见;9、 经批准的本工程设计文件;10、 现行有关工程施工技术规程、规范及质量标准;11、 相关的技术报告、项目划分、等批准文件。二、 检测内容1、大坝工程常态混凝土配合比试验；2、甲方委托乙方对金属结构安装、基础处理、浆砌石等施工过程中的现场常规自检进行检测。检测项目数量为严格按照规程规范及项目划分要求进行。三、 服务期限自20XX年11月28日进场开展工作，服务期限到工程完工，质检资料提交并通过相关部门审查止。四、 检测事项的朔及力我公司承担的#工程质量检测工作，为施工单位自检内容，是施工单位质量保证体系和质量控制体系的质量管理职能。五、 检测标准及方法的确定1、乙方在工程检测试验具体业务工作中执行国家有关的法律、法规、标准和规程，依据国家、水利部和省的有关试验规程、施工规范实施工程质量检测工作，并及时将检测试验成果资料报送甲方，便于指导现场施工及进行工程质量评定工作。2、检测试验取样及评（判）定按水利部水利水电工程施工质量评定规程要求进行。当出现质量不稳定的情况时，甲乙双方根据质量控制需要商定检测试验方式或增加取样的具体数量。六、甲方权利义务1、提供乙方全套工程施工图纸、设计报告及施工过程中设计变更通知等设计文件，以便乙方能够按设计要求进行工作。2、负责协调乙方与业主、设计单位、监理单位、等施工现场各方的关系，尽量为乙方创造一个和谐的工作环境。3、监督乙方工作，如发现乙方工作人员有违反工作职责或违反国家法律、法规、规程的行为时，有权制止并上报有关部门严肃查处。4、支持乙方的检测工作，在工作中对乙方坚持质量严要求、严把质量关的方法及措施，应予以积极支持。5、按合同规定向乙方拨付检测费用。七、乙方权利义务1、合同期内，按甲方要求，及时制作、整理上报检测报告表（单）给甲方。工程完工后，向甲方提交工程质量检测评定报告书。2、工程施工过程中乙方不派驻现场质量检测员，工程需要抽样检测的时候我公司检测人员将会及时到施工现场进行抽样检测。3、乙方保证质检人员，均属达到国家要求的持证上岗人员（质检员证正本交甲方检查、复印件加盖乙方印章后交由甲方保存备查）。4、对工程质量检测工作必须做到认真、细致、准确、可靠、严禁弄虚作假。5、制定实施细则，并提交甲方审定后执行，做到检测工作有序进行且无遗漏。6、乙方在检测工作中违反法律、法规、规章、规程、规范、规定或因过错行为导致报告或结论不实，损害甲方利益，给甲方造成经济损失的，乙方应向甲方赔偿经济损失。7、 按甲方要求向甲方报告检测工作处理情况。八、费用及拨付方式1.费用：包括乙方工作人员劳动报酬、工作经费、检测试验费及其它费用。合同总金额为万元整（￥：元）。2.乙方从事检测工作所发生的一切税、费由乙方自行负担。3.拨付方式:第一次支付时间为乙方质检人员进场并向甲方提交质量检测工作计划后，乙方可向甲方申请支付万元；剩余质检费用待所有质检资料提交并通过相关部门审查后10内付清。九、违约责任甲、乙双方不论何方违约，违约方应承担违约责任，支付总金额的10%。违约金不足以弥补违约行为所造成的经济损失的，违约方还应赔偿违约造成的经济损失。十、合同生效条件合同经双方代表签字加盖印章生效。合同共四份，甲乙双方各执二份，并报有关部门备查。十一、工程延期处理本工程施工期间非我方原因，施工工期超过设计工期时，检测费用以实际超期月数顺延，经双方协商以每个月伍仟元（￥： 元）顺延直至工程结束。十二、争议处理1. 合同未尽事宜双方友好协商解决。2.双方对本合同内容及合同的履行发生争议时，由双方友好协商解决，协商不成的，可向工程所在地仲裁机构仲裁或向当地人民法院提起诉讼。