响水县高铁站中心路东、西两侧河道护坡工程竞争性谈判文件

响水县高铁站中心路东、西两侧河道护坡工程竞争性谈判文件项目编号：XSX-GC-201802011招 标 人：响水县住房和城乡建设局(盖章)代理机构：盐城东信造价工程师事务所有限公司(盖章)日 期 ：二一九年一月十五日第一章 竞争性谈判公告响水县高铁站中心路东、西两侧河道护坡工程竞争性谈判公告一、招标条件响水县高铁站中心路东、西两侧河道护坡工程竞争性谈判已由政府批准建设，招标人为响水县住房和城乡建设合条件的投标单位参加本项目竞争性谈判。二、项目概况与招标范围1、建设地点：响水县高铁连接线两侧的中心支渠和五排河（两条河道的东侧350米、西侧至红卫河）；2、工程内容和规模：响水县高铁站中心路东、西两侧河道护坡工程竞争性谈判施工；3、计划工期：40日历天；4、工程质量：合格标准；5、招标范围：响水县高铁站中心路东、西侧护坡工程施工。三、投标人资格要求1、投标人必须是响水县规模以下小型建设工程项目预选承包商入库公示的市政公用工程类企业名单中企业。2、项目负责人为本单位正式职工，具备市政公用工程二级(含)以上建造师资格，同时具备B类安全生产考核合格证。从本工程投标文件递交截止之日起无在建工程。3、投标人必须保证项目负责人为本单位的正式职工，并确保2018年07月-2018年12月或2018年08月-2019年01月连续6个月在本单位缴纳养老保险。4、投标人必须保证授权委托人（如果有）为本单位的正式职工，并确保2018年07月-2018年12月或2018年08月-2019年01月连续6个月在本单位缴纳养老保险。（项目负责人可以作为授权委托人）5、本工程不接受联合体投标。6、其他要求：6.1 财务要求：投标人应具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。6.2 业绩要求：无。6.3 信誉要求：6.3.1 投标人没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市市级有关部门和响水县县级有关部门限制招投标或者所受到限制但已过公示期。6.3.2 企业、法定代表人及项目经理未被法院列为失信被执行人，投标截止日前，已全部履行法院生效判决、裁定情形。6.3.3 2017年6月1日以来无欠缴履约保证金行为（银行保函、担保）。 6.3.4 投标人没有因违法违规、违约、失信等原因被响水县有关部门限制投标。6.4 项目负责人从本工程投标文件递交截止之日起必须满足下列条件：6.4.1项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业:、不得同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；、不得将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位；6.4.2 项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。6.5 为了加快工程进度和保证工程质量，投标人须承诺中标的项目部主要组成人员包括项目负责人、技术负责人、施工员、安全员、质量员常驻工地负责工程施工管理，招标人将随时检查投标人的上述人员是否到位，如发现以上人员没有在施工现场履行职责，且未向招标人事先书面说明并获得书面同意的，则招标人可按合同约定对投标人进行处罚（承诺书样式见附件5）投标人有违反上述条件之一的，资格审查不予通过。四、保证金、履约保证金1、投标保证金：因各投标人在入选响水县限额以下小型建设工程项目预选承包商库时已缴纳保证金，所以本次招标不再缴纳投标保证金。2、履约保证金：履约保证金贰拾万元整，投标保证金转为履约保证金，不足部分以银行存款形式缴纳。履约保证金在本工程竣工验收后一次性退还（无息）。履约保证金退还结算按照关于进一步明确工程履约保证金退还程序的函（响招管函【2018】2号）等有关文件执行，详见招标文件附件。五、竞争性谈判文件的获取1、凡有意参加本项目竞争性谈判者，请自行到响水县人民政府网（网址：http:/www.xiangshui.gov.cn/）“招标投标-工程建设-招标文件下载”栏下载招标文件(含工程量清单，图纸)，如无法下载的,可与招标人或代理公司联系。 2、本工程招标过程中不设投标报名环节,与竞争性谈判相关的答疑等所有资料无法以书面方式通知各潜在投标人,均在网上发布，请各潜在投标人自行适时登录响水政府网（网址：http:/www.xiangshui.gov.cn/）“招标投标-工程建设-招标答疑”栏目查阅,否则责任自负。3、招标文件售价400元，售后不退。投标人只有在交纳购买招标文件的费用后才能参加投标，否则不接受其投标文件。开标前招标代理单位派员在开标现场负责收取上述费用。 六、成交原则：根据通过资格审查合格的单位且最后报价最低的原则确定中标单位。七、工程付款：本工程无预付款。工程竣工验收合格后付至合同价的50%（扣除暂列金）；至工程竣工验收合格后一年时且经政府审计后付至政府审计价的80%，至工程竣工验收合格后满两年后无质量问题的一次性付清。八、竞争性谈判响应文件接收截止时间、地点：竞争性谈判响应文件递交截止时间：2019年01月22日15时30分。竞争性谈判响应文件递交地点: 响水县招标投标服务中心开标厅（响水县金海路177号，响水县政务服务中心大楼三楼）。九、谈判开始时间及地点：谈判开始时间:2019年01月22日15时30分。谈判地点: 响水县政府采购中心开（评）标厅（响水县金海路177号，响水县政务服务中心大楼三楼）十、联系事项：招标人：响水县住房和城乡建设局 地址：响水县响水镇双园路416联系人：高坠连 电话：15151012258代理机构：盐城东信造价工程师事务所有限公司 地址：盐城市人民中路9号联系人：孙建标 电话：0515-89696099 2019年01月15日第二章 投标人须知一、总 则一、适用范围本竞争性谈判文件仅适用于响水县高铁站中心路东、西两侧河道护坡工程。二、投标人资格要求1、投标人必须是响水县规模以下小型建设工程项目预选承包商入库公示的市政公用工程类企业名单中企业。2、项目负责人为本单位正式职工，具备市政公用工程二级(含)以上建造师资格，同时具备B类安全生产考核合格证。从本工程投标文件递交截止之日起无在建工程。3、投标人必须保证项目负责人为本单位的正式职工，并确保2018年07月-2018年12月或2018年08月-2019年01月连续6个月在本单位缴纳养老保险。4、投标人必须保证授权委托人（如果有）为本单位的正式职工，并确保2018年07月-2018年12月或2018年08月-2019年01月连续6个月在本单位缴纳养老保险。（项目负责人可以作为授权委托人）5、本工程不接受联合体投标。6、其他要求：6.1 财务要求：投标人应具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。6.2 业绩要求：无。6.3 信誉要求：6.3.1 投标人没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市市级有关部门和响水县县级有关部门限制招投标或者所受到限制但已过公示期。6.3.2 企业、法定代表人及项目经理未被法院列为失信被执行人，投标截止日前，已全部履行法院生效判决、裁定情形。6.3.3 2017年6月1日以来无欠缴履约保证金行为（银行保函、担保）。 6.3.4 投标人没有因违法违规、违约、失信等原因被响水县有关部门限制投标。6.4 项目负责人从本工程投标文件递交截止之日起必须满足下列条件：6.4.1项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业:、不得同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；、不得将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位；6.4.2 项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。6.5 为了加快工程进度和保证工程质量，投标人须承诺中标的项目部主要组成人员包括项目负责人、技术负责人、施工员、安全员、质量员常驻工地负责工程施工管理，招标人将随时检查投标人的上述人员是否到位，如发现以上人员没有在施工现场履行职责，且未向招标人事先书面说明并获得书面同意的，则招标人可按合同约定对投标人进行处罚（承诺书样式见附件5）投标人有违反上述条件之一的，资格审查不予通过。三、谈判费用投标人应自行承担所有与参加谈判有关的费用。不论谈判的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。4、 现场踏勘 投标人应自行对工程施工现场和周围环境进行踏勘，踏勘现场所发生的费用由投标人承担二、竞争性谈判文件五、竞争性谈判文件的澄清和修改1、任何对竞争性谈判文件要求进行质疑或者澄清的投标单位，均须在提交竞争性谈判响应文件截止之日3个工作日内以书面形式或电子邮件形式送达招标人(代理机构)，招标人(代理机构)对收到的任何质疑或者澄清要求的答复按4条款形式通知各投标单位。（逾期递交对竞争性谈判文件要求进行澄清的将不予收理）2、提交竞争性谈判响应文件截止时间前，招标人(代理机构)可主动或在解答投标单位提出的澄清问题时对竞争性谈判文件进行修改，修改以按4条款形式通知各投标单位。3、招标人(代理机构)有权酌情推迟提交竞争性谈判响应文件截止时间和谈判开始时间，并按4条款形式通知各投标单位。4、本工程招标过程中不设投标报名环节,与招标相关的答疑等所有资料无法以书面方式通知各潜在投标人,均在网上发布，请各潜在投标人自行适时登录响水政府网（网址：http:/www.xiangshui.gov.cn/）“招标投标-工程建设-招标答疑”栏目查阅,否则责任自负。5、提交竞争性谈判响应文件截止时间和谈判开始时间后，招标人(代理机构)不予受理投标单位就竞争性谈判文件的内容提出质疑，政府采购监管部门也不接受投诉。六、竞争性谈判文件的组成竞争性谈判文件包括下列内容1、 第一章 竞争性谈判公告2、 第二章 投标人须知3、 第三章 评标办法4、 第四章 施工合同5、 第五章 招标清单6、 第六章 竞争性谈判响应文件格式7、第七章 图纸七、招标最高限价1、本工程设定投标报价的最高限价，为人民币：1080元/米。2、招标人将拒绝高于最高限价的投标报价。三、竞争性谈判响应文件的编制八、竞争性谈判响应文件的构成竞争性谈判响应文件正、副本除封面外，至少应提交以下谈判材料：1、谈判承诺函；2、法定代表人身份证明；3、法定代表人授权委托书（如果有）；4、资格审查文件；5、竞争性谈判文件要求及投标单位认为有必要提供的其它资料；6、第 轮谈判报价书。7、从封面至第5项资料装订成册,正本一份,副本贰份。正副本不一致时以正本为准。第6项第 轮谈判报价书，不要装订也不要密封，由参加谈判的投标