玻璃幕墙施工承包合同(12篇)

玻璃幕墙施工承包合同发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例和国家工商行政管理局、建设部颁发的建筑工程施工合同示范文本，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。第一条 工程项目一、工程名称：日中天科研孵化基地总部大厦二、工程地点：石家庄市天山南大街_号三、承包方式：清包工四、承包单价：1、玻璃幕墙铝单板面积约：20888m2单价：_元/m22、开启扇、内外框、玻璃副框加工合片，由甲方负责。3、现场签工人工时：_元/天。合价约：￥_元，大写：壹佰玖拾捌万肆仟叁佰陆拾元整以上单价为工程直接费，不包括总包管理费、配合费(水、电、脚手架、吊篮、现场安全防护设施、垂直运输、加工场地、仓库、办公室、工人宿舍及食堂等)及税金，承包方不承担除直接费以外的任何费用。五、本工程按设计图纸预算总工程造价暂定_元。结算按实际外露展开面积计算。第二条 施工准备一、发包方：1.开工前及施工中要提供水、电、脚手架、吊篮、现场安全防护设施、垂直运输、加工场地、仓库、办公室、工人宿舍及食堂等生产、生活条件;费用由发包方承担。二、承包方：_组织施工管理人员和施工机械进场;2.编制施工组织设计或施工方案，施工总进度计划。第三条 工程期限一、根据工期和实际工程需要，商定工程总工期为_天，自_年_月_日开工至_年_月_日竣工验收。二、开工前天，承包方向发包方发出开工通知书。三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：1.按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源，道路未能畅通，障碍物未能清除，影响进场施工;2.在施工中如因停电、停水_小时以上或连续间歇性停水、停电_天以上(每次连续_小时以上)，影响正常施工;3.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;4.未按合同规定拨付工程进度款而影响施工;_人力不可抗拒的因素而延误工期。6、非乙方原因造成乙方停工，甲方根据停工原因、停工时间长短、停工损失大小，给乙方一定的经济补偿。第四条 工程质量一、本工程质量经双方研究要求达到：合格二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：1.由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程;2.隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后(如超过发包方收到承包方隐蔽工程报告（七）_小时未进行评定，则视为合格)，方可进行下一道工序;3.承包方应按质量验评标准对工程进行分项工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。工程龙骨完工时，应会同发包方、监理公司等有关单位进行结构中间验收;4.承包方在施工中发生质量事故，应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站，一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施;5.工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工之日算起。第五条 工程价款的支付与结算一、工程价款的支付：按每月的进度付当月完成工作量的_%的进度款，每月_日报进度工作量，次月_日前发包方付给承包方当月进度款。专项验收通过后，付至工程造价的_%，竣工验收_天内承包方递交给发包方结算文件，发包方_天内给予审核确认，如发包方在收到承包方的结算文件_天内无正当理由不进行确认，则视为确认，并在视为确后的28内付给承包方工程款到结算额的_%，留_%做为质量保修金，待竣工一年后，一次性付清。如在约定时间内发包方不付给承包方工程进度款时，承包方向发包方发出催款通知，发包方在收到催款通知_日内，无正当理由不付工程款，承包方有权停止施工，因停工给发包方及业主造成的损失，承包方不承担责任，并要按国家及上级主管部门的有关规定向发包方进行索赔。如发包方不安约定时间付给承包方结算款项及保修金时，承包方向发包方发出催款通知，发包方在收到催款通知_日内，无正当理由不付结算款及保修金时，承包方有权向当地法院起诉，除要求发包方付清款项外，还要求发包方赔付欠款利息。二、合同造价结算方式：按现施工图施工,按合同单价结算,单价如有调整，按调整后的单价结算。工程量按实际外露展开面积计算。第六条 施工与设计变更一、承发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。二、施工中如发现工程中有不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由发包方负责。三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按发、承双方酌情协商处理。四、发包方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予以实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，承包方才予以实施。第七条 工程验收一、竣工工程验收，以国家颁发的JGJ102_20_玻璃幕墙工程技术规范、金属与石材幕墙工程技术规范及施工图纸及说明书、施工技术等文件为依据。二、工程施工中的结构工程必须具有隐蔽验收签证等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，发包方须及时办理验收签证手续。三、工程竣工验收后，业主方可使用。第八条 违约责任承包方的责任：一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按本合同关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。发包方的责任：一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。二、工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。三、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。四、承包方验收通知书送达_日后不进行验收的，按合同工程质量等级交工。五、承包方要做好售后服务工作，因承包方自身原因造成的质量问题，承包方无条件负责维修，非承包方原因出现的质量问题，承包方负责有偿维修。第九条 纠纷解决办法任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第(_)项方式解决：一、向经济合同仲裁机关申请仲裁;二、向人民法院起诉。第十条 附则一、本合同一式_份，合同附件份。甲乙双方各执正本一份。二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章即生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。三、本合同签订后，承、发包双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日玻璃幕墙施工承包合同（二）甲方(发包方)：乙方(承包方)：甲、乙双方遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就甘南工贸大厦水暖分项工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。一、工程名称：甘南工贸大厦二、工程地点：_合作市盘旋路三、工程承包内容及范围：1、乙方负责按照设计图纸、变更文件规范要求验收标准，玻璃幕墙的制作、安装、保证正常使用。2、施工所需各种材料、加工机械设备、各种工具均由乙方自理。四、工程工期：1、开工日期：_年_月_日;竣工日期：_年_月_日工程总日历天数：_天2、施工过程中，如因人力不可抗拒等原因工期相应顺延;五、工程质量及材料要求：1、各种材料下料、制作安装，接头位置、焊接等均应符合规范要求。如不按要求发现一点罚款_元。2、对现场监理提出的问题应立即安排人员处理，严禁拖延或不整改。3、如某部位存在严重问题，须返工的罚款_元。4、若返工造成延误工期的除按上述第_条罚款外，如对下道工序的工种造成停工，停工的工人人工费由乙方赔偿。六、工程价款：伍佰伍拾元/平方米;(￥：_元/m2)(按实际面积进行结算)七、工程价款的拨付及结算方式：1、工程款的支付：1)、乙方施工人员及型材全部进场后由业主付三万元工程款2)、全部工程安装完成验收合格后由业主付至全款的_%，留_%作为工程质保金。2、在工程施工过程中除本合同约定的工程款外乙方不得再产生其他任何费用;如因工程设计变更造成工程量增减，按相关规定进行相应增减。分项分部工程人工费小于_元的不予增加工程款，人工费大于_元的由现场管理人员确认签字后按预算定额直接费进行结算，不计取任何其他费用。八、考核验收：本合同甲方要求在以下方面对乙方进行考核后方可决算：1、安全生产：乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。如因乙方违章操作造成的一切伤亡事故，发生的任何费用均由乙方承担。2、工程质量：坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的要求。3、工程所使用材料必须经甲方、监理认可，否则不得使用。5、文明施工：加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。九、甲方责任：1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿等问题，并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。5、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。十、乙方责任：1、服从甲方对整个工程的运行计划指挥。按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。2、如乙方需要，生活用品及炊事用具由乙方自理。3、材料进场时，由乙方卸料，配合甲方项目部收料人员共同验收，核对材料的合格证、标牌、规格、数量，并按材料的规格不同，有序、合理的堆放整齐，做好防锈保护工作。5、乙方必须将废料堆放入池，做好工完料净场地清工作。6、本工程所需的机械及劳动防护用品全部费用由乙方承担。7、本班组在其相关工序开始前和结束后，与其工序相关的班组必须办理相关交接检手续8、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资，乙方必须按月将工人工资发放，如乙方迟延支付工人工资甲方有权直接扣除乙