建设工程勘察合同管辖法院 建设工程勘察合同法律关系的客体

建设工程勘察合同管辖法院 建设工程勘察合同法律关系的客体 随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，关于合同的利益纠纷越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写，我们一起来了解一下吧。 建设工程勘察合同管辖建设工程勘察合同印花税税率篇一 项目建设地点：_ 合同编号：_ （由承接方编填） 委托方：_ 承接方：_ 签订日期：_ 建设部 国家工商行政管理局制定 委托方_（以下简称甲方） 承接方_（以下简称乙方） 甲方委托乙方进行_勘察任务。根据中华人民共和国经济合同法和建设工程勘察设计合同条例的有关规定，结合该工程的具体情况，为明确责任，协作配合，搞好该工程勘察工作，经双方协商一致，就本工程_勘察阶段的工作签订本合同，共同遵守。 11 本工程项目勘察委托文号、日期 12 工程建设地点 13 技术要求 14 预计工程量 项目名称 文件资料份数 提供日期 年 月 日 一、提交工程项目批准文件（复印件）以及施工或勘察许可文件 二、提交工程项目的坐标与标高资料 三、提交技术委托书及已有的技术资料和图件 勘察成果名称 提交日期 提交份数 年 月 日 31 勘察成果规定提交4份，超过4份另行计算。 32 工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准，如遇特殊情况（设计变更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等）时，工期顺延。 41 本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用。国家规定的取费标准中没有规定的收费项目，由双方另行议定。 42 本工程勘察费估算为_元，合同生效后_天内，甲方向乙方预付估算勘察费的30作为定金，（本合同履行后，定金抵作勘察费）；工程勘察验收、交付成果后15天内，结清全部费用。 43 双方委托银行代付、代收有关费用。 51 甲方 511 甲方委托任务时，必须向乙方明确技术要求和勘察阶段，按时提供已有技术资料（包括地下管线、地下构筑物的资料），并能满足乙方编写勘察纲要和编制工程预算的基本要求。若因地下埋藏物不清，致使勘察过程中发生或危及人身安全时，其责任由甲方负责。 512 若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场工作时，甲方应派人负责安全保卫工作。 513 派员协助乙方与有关部门的工作联系，及时为乙方创造并解决勘察现场条件。如：征购土地、青苗赔偿、拆除障碍物、平整施工现场、修好通行道路、接通电源和水源以及排水渠等，并承担其费用。 514 勘察前，根据乙方提出的用料计划，按时准备好各种材料，并承担费用。 515 按时为勘察人员准备好住宿、办公、临时库房、就餐食堂、取暖、饮水以及条件许可的其他福利设施，甲方不向乙方收取费用。当甲方不能提供上述条件时，甲方应支付乙方临时设施费。 516 勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实际发生的工作量支付勘察费。 517 工程完工后，在15天内负责组织勘察及成果验收，并在乙方填写的工程勘察交验单上签署意见，作为工程勘察费用结算的依据。 518 维护乙方提交的勘察结果，不得擅自修改、转让。 519 由于甲方原因造成乙方窝工，除工期顺延外，甲方应支付窝工费。 5110 补充协议中甲方应负的其他责任。 52 乙方 521 派工程技术人员按任务委托书和设计技术要求进行现场踏勘，确定勘察手段、勘察工作量，编制工程预算。 522 在勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计。 523 勘察过程中，根据场地地形、地质条件和技术规范要求，向甲方提出增减工程量或改变勘察手段的意见，并办理正式变更手续。 524 按照国家现行的标准、规范和规程进行勘察，根据委托任务书提出的技术要求，按合同规定的进度，提交勘察成果，并对其质量负责。 525 讲究职业道德，端正经营作风，勘察成果应满足设计和施工的要求。 526 补充协议中乙方应负的其他责任。 61 甲方不履行合同时，无权要求返还定金；乙方不履行合同时，双倍返还定金。 62 甲方未按合同规定日期及时拨付勘察费，每超过1日，应偿付未支付勘察费的1逾期违约金；乙方未按合同规定日期提交勘察成果，每超过1日，应减收勘察费1。 63 由于乙方原因造成勘察成果质量低劣，不能满足设计技术要求时，其勘察费用由乙方承担。 本合同执行过程中发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，由当地建设行政主管部门调解；调解不成时，双方同意由_仲裁委员会仲裁（双方不在本合同中约定仲裁机构或事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。 其他事宜_。 本合同未尽事宜，由双方当事人及时协商签订补充协议，有关协议、电报、电传、技术讨论纪要等均为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。 本合同自双方签字盖章后，在15日内报项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门审查。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行废止。 本合同正本1式8份，双方各执4份。 （盖章） （盖章） 建设行政主管部门 工商行政管理部门 （盖章） （盖章） 建设工程勘察合同管辖建设工程勘察合同印花税税率篇二 第一部分合同协议书 发包人(全称)：_ 勘察人(全称)：_ 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 项目工程勘察有关事项协商一致，达成如下协议。 一、工程概况 1.工程名称：_ 2.工程地点：_ 3.工程规模、特征：_ 二、勘察范围和阶段、技术要求及工作量 1.勘察范围和阶段：_ 2.技术要求：_ 3.工作量：_ 三、合同工期 1.开工日期：_ 2.成果提交日期：_ 3.合同工期(总日历天数)_天 四、质量标准 质量标准： _ 五、合同价款 1.合同价款金额：人民币(大写)_(¥_元) 2.合同价款形式：_ 六、合同文件构成 组成本合同的文件包括： (1)合同协议书; (2)专用合同条款及其附件; (3)通用合同条款; (4)中标通知书(如果有); (5)投标文件及其附件(如果有); (6)技术标准和要求; (7)图纸; (8)其他合同文件。 在合同履行过程中形成的与合同有关的文件构成合同文件组成部分。 七、承诺 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供工程勘察条件和相关资料，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 2.勘察人承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供勘察技术服务。 八、词语定义 本合同协议书中词语含义与合同第二部分通用合同条款中的词语含义相同。 九、签订时间 本合同于 年 月 日签订。 十、签订地点 本合同在 签订。 十一、合同生效 本合同自 生效。 十二、合同份数 本合同一式 份，具有同等法律效力，发包人执 份，勘察人执 份。 第二部分通用合同条款 第1条 一般约定 1.1 词语定义 下列词语除专用合同条款另有约定外，应具有本条所赋予的含义。 1.1.1 合同：指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书(如果有)、投标文件及其附件(如果有)、技术标准和要求、图纸以及其他合同文件。 1.1.2 合同协议书：指构成合同的由发包人和勘察人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。 1.1.3 通用合同条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程勘察的需要订立，通用于建设工程勘察的合同条款。 1.1.4 专用合同条款：是发包人与勘察人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的合同条款，是对通用合同条款的细化、完善、补充、修改或另行约定。 1.1.5 发包人：指与勘察人签定合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.1.6 勘察人：指在合同协议书中约定，被发包人接受的具有工程勘察资质的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.1.7 工程：指发包人与勘察人在合同协议书中约定的勘察范围内的项目。 1.1.8 勘察任务书：指由发包人就工程勘察范围、内容和技术标准等提出要求的书面文件。 勘察任务书构成合同文件组成部分。 1.1.9 合同价款：指合同当事人在合同协议书中约定，发包人用以支付勘察人完成合同约定范围内工程勘察工作的款项。 1.1.10 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的必需的支出。 1.1.11 工期：指合同当事人在合同协议书中约定，按总日历天数(包括法定节假日)计算的工作天数。 1.1.12 天：除特别指明外，均指日历天。 约定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。 时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，时限的最后一天的截止时间为当日24时。 1.1.13 开工日期：指合同当事人在合同中约定，勘察人开始工作的绝对或相对日期。 1.1.14 成果提交日期：指合同当事人在合同中约定，勘察人完成合同范围内工作并提交