建设工程协作施工合同范

建设工程协作施工合同书合同编号：协 作 方： 协 作 方： 签订地点： 签订日期： 年 月 日 建设工程协作施工合同合同编号： 协作方(甲方)：_ 协作方(乙方)：_ 依照中华人民共和国合同法及有关规定，为明确甲、乙双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，促进双方互相创造条件，按时保质保量地完成工程任务 ，经甲、乙双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。第一条 工程项目一、工程名称： 二、工程地点： 三、协作施工范围： 四、工程数量及单价： 见附表 五、工程总价：本合同总价按施工图纸及相关文件暂定为人民币 元（ ）最终价款以甲方最终确认的工程量以本合同的单价计算为准。六、工程期限: 自_开工，至_竣工。第二条 工程结算按协作工程项目，在工程施工进行中甲方依据业主方对自身计量支付情况及乙方已完成经验收合格的工程量情况预结(幅度不得超过已完工程量的70%)余款在工程竣工后经甲乙双方共同验收合格，扣除_%保证金,予以结算。第三条 工程质量甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量，如质量不合标准，必须返工修理，其工机料费损失，由乙方承担；如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工机料损失，并承担相关责任。第四条 工期延误对以下造成竣工日期推迟的，经甲方确认后，工期相应顺延(需双方签订书面认定书)。1、因业主原因调整工期的；2、工程量增加和设计变更；3、一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过八小时；4、不可抗力（台风、地震、洪水等）；5、其它甲方同意工期顺延的情况。第五条 工期提前施工中如需提前竣工，乙方应给予合作，并签订提前竣工协议，乙方重新修订进度计划，甲方为乙方赶工期提供方便条件。第六条 暂停施工甲方认为确有必要时，可要求乙方暂停施工，并在提出要求后四十八小时内提出处理意见。乙方按照甲方要求停止施工，妥善保护已完工程，实施甲方代表处理意见后可提出复工请求，甲方批准后继续施工。停工责任在甲方，由甲方承担经济支出，相应顺延工期；停工责任在乙方，由乙方承担发生的费用。第七条 设计变更施工中甲方对原设计进行变更，向乙方发出变更通知，乙方按通知变更，并就变更工程另行协商工期顺延,相应变更合同价款。第八条 安全生产一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，所使用的安全生产设施，必须经检查合格方可使用，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其一切损失由乙方承担。二、劳动保护用品及施工中的安全生产防护设施等由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用计划，甲方协助解决,费用由乙方负担。第九条 生活管理一、乙方工人进场后，乙方自行解决食宿问题。二、生活需用之粮食、油类，由乙方自理，并且乙方应在医疗、卫生等方面提供工人方便。三、乙方应按月足额支付雇用农民工工资,因资金不到位时,最迟不得延迟二个月支付.第十条 现场管理一、甲方派 为现场负责人，乙方派 为现场施工负责人，共同履行本合同的各项约定。二、甲、乙双方人员要严格遵守施工现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合，杜绝偷工减料，保证施工质量和进度。三、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。四、乙方施工人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准外部人员随便出入现场和住宿。第十一条 违约责任一、乙方承建的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方应予赔偿。二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失；如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方按协作工程总价_%的逾期违约金。四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给对方逾期付款违约金。第十二条 附则一、本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决，协商不成可以依法向甲方企业法人住所地人民法院提起诉讼。二、要求鉴证(公证)的，可到所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或公证处公证。三、双方商定的其他条款：1、 乙方施工现场管理人员必须熟悉施工技术规范，认真复核图纸。必须服从甲方的管理。2、 每道工序开工前乙方现场负责人必须先通知甲方，经甲方质检部门检测合格、监理认可后，方可进行下道工序施工。如违反该规定，甲方有权对乙方处以20005000元罚款。3、 如施工中发现乙方有偷工减料的现象或施工过程中存在质量隐患、不按图纸规范施工等情况，甲方有权责令其返工，造成的损失由乙方自己承担。4、 乙方必须做到科学管理、文明施工，保持场地整洁，材料存放有序，标识规范清晰，并采取有效的安全防护措施。如现场混乱或存在安全隐患，经甲方通知后仍不改正者，甲方将有权雇用人工，机械等进行整改，所发生一切费用均由乙方承担。如导致甲方在检查中受到罚款的，则由乙方承担，情节严重的甲方有权没收乙方履约保证金。5、 乙方必须服从项目部总体进度安排，制定相应的进度计划并配备足够的人力、物力、机械设备；详细制定日进度、旬进度、月进度，如一旬完不成本旬计划任务，下旬必须补足，如连续两旬不能按照计划完成，项目部有权将其清退出场。6、 甲方不负担乙方进出场费用，乙方自行解决施工现场及周围的地方事物纠纷，必要时甲方协助解决，费用由乙方全部承担。7、 乙方人员不得以任何理由、任何方式、在任何地点进行有损甲方声誉的集会、示威、游行、滋事。第十三条 合同附件及有效期一、合同附件：1、工程协作合同评审表2、总体施工进度计划3、工程量清单二、本合同自双方盖章之日起生效，正本一式二份，甲乙双方各执一份,副本二份,由甲方保存，正副本均具有同等效力,本合同至工程全部竣工及保修期满并结算完毕后失效。甲 方(签章)：_法定代表人或委托代理人(签字)：_地 址：_ 身份证号：_   联系电话：_                     _年_月_ 日乙 方(签章)：_法定代表人或委托代理人(签字)：_地 址：_ 身份证号：_   联系电话：_                     _年_月_ 日