电力设施建设工程施工合同

精心整理电力工程施工合同合同编号：甲方（建设单位）：# 生态农业有限公司乙方（施工单位）：# 电气有限公司依照中华人民共和国合同法 、电力法、电力供应与使用条例 、电力建设工程施工合同范本以及有关法律、法规等规定，为了维护供用电的公共安全，保障电力系统安全、经济、可靠的供电，就洛阳阳光生态农业有限公司项目用电工程线路架设、 变压器安装施工的相关事宜， 双方本着平等互利、协商一致的原则，达成如下条款，供双方信守。一、工程概况1 、工程名称： # 生态农业有限公司项目用电工程2 、工程地点： 二、工程承包方式及内容1 、乙方承包方式：工料全包。2 、工程内容：该工程为交钥匙工程。乙方负责为 # 项目用电工程架设 20KV 用电线路，主要包括架空线路、线杆、电缆（线）敷设、采购和安装 100KVA 变压器两台、低压二合一配电柜二面等相关配套设施，并负责办理相应的供用电手续， 直至当地供电局检测、 验收合格。满足甲方农业生产和机井用电需求。 （详见工程造价预结算书所列项目）三、工程工期1 、工程时间：年月日之前完成全部工程内容并检测、验收合格且通电。2 、如遇下列情况，工期相应顺延。(1) 、由甲方原因使乙方延误工期，经甲方现场代表同意后，工期顺延。(2) 、由于气候等不可抗拒因素造成的工期延迟。(3) 、由于政府安全部门及电力系统要求统一停产整顿时，乙方工期可以顺延。四、图纸资料1 、甲方向乙方提出要求，乙方应向甲方提供图纸资料，本合同缔结后3 日内，乙方向甲方提供线路施工图两套，其中施工现场图1 套。2 、甲方要求乙方严格按照建设工程施工合同执行。3 、工程预算书壹份。精心整理五、材料设备供应材料、设备由乙方供应。供应方必须提供生产厂家设备说明书和产品合格证，如出现安全质量问题，由乙方承担全部责任。六、工程质量1、本工程严格按照乙方设计并经甲方认可的要求进行。2、乙方的施工符合国家电力行业设计、安装标准。3、工程质量：合格工程。七、工程价款以上两台 100KVA 变压器及配电安装工程包干总价为人民币壹拾贰万陆仟元整(小写：126000元整 )。含正规发票。八、工程费用结算方式1 、付款方式：转账（合同签定后3 个工作日内付给乙方捌万元整；完成全部工程内容并检测、验收合格且通电后付清余款）2 、开户银行及帐号乙方：开户银行：账号：九、甲方应承担的主要工作及责任1 、该工程所涉及的青苗赔偿费用。2 、积极协助乙方处理施工过程中发生的不利于施工的外部因素。3 、提供材料的堆放场地。4 、完成施工现场场地障碍物的排除、清除，确保具备开工条件。5 、保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求。施工现场满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。6 、甲方未按合同约定履行以上义务，则承担由此导致的费用支出，赔偿因此造成的乙方损失，延误工期根据电力部门安全程序相关规定予以顺延。7 、甲方驻工地代表： 。十、乙方承担的主要工作及责任1 、按甲方要求进行规划设计并提供设计图纸两套，并按甲方审核同意的施工图纸进行施工。2 、所有施工人员必须具有相应的资质证书，亮证施工，并随时接受甲方的检查。精心整理3 、必须管理好施工材料、机械，若管理不善发生遗失、损坏，甲方均不承担任何责任。4 、乙方必须按规程制度和合同规定安全、文明施工，自觉、积极地、无条件的接受甲方的监督。乙方在施工中应按有关规定采取严格的安全防护措施，保证施工人员、设备、材料安全，并全面承担由于安全措施不力造成的事故责任和因此造成的一切损失。5 、工程质量：本工程应符合 电气装置安装工程 20kV 及以下架空电力线路施工及验收规范（GB50173-92 ）相关要求，质量合格。6 、工程竣工验收合格投运正常后5 个工作日内，乙方向甲方办理完毕移交手续并提供竣工资料及其它资料。7 、乙方对施工中的隐蔽工程应做好施工记录。8 、乙方驻工地代表：联系电话：十一、工程变更1 、施工中，不得擅自变更工程设计。如需对原设计进行变更，其增减工程量的费用，由乙方自行承担。2 、如因甲方原因，致使工程停工，甲方应赔偿乙方造成的损失，并给付已完成部分的工程费用。如因乙方原因造成工程中途停工，而给甲方造成的损失由乙方承担。十二、工程竣工验收1 、竣工验收标准：建筑安装工程施工及验收规范 、建筑安装工程质量检验评定标准 、建筑电气工程施工质量验收规范 、国家相关电气标准规范、施工图纸及说明，施工技术文件、施工设计要求及国家现行有关法律法规等。2 、本工程的质量保修期为：自工程竣工验收合格之日起12 个月。保修期内，如发生质量问题乙方负全责，同时乙方应在接到甲方通知后24 小时内派人进行维修。否则，甲方委派他人进行维修的费用由乙方负责，并承担因维修不及时给甲方造成的损失。十三、其他1 、本工程严禁任何形式的转包、分包，由此造成的损失全部由乙方承担，且甲方有权单方终止合同。2 、本合同经双方法定代表人或法定代表人授权代表签字、单位盖章后生效。合同的权利义务终止后，双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。3 、本合同在履行过程中发生争议时，由甲乙双方协商解决。协商不成的，由合同签订地法院依法裁决。本合同签订地。4 、本合同一式六份，甲乙双方各持三份，具有同等法律效力。精心整理十四、附件1 、建设工程造价预（结）算书2 、安装图3 、线路施工图甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：签订时间：年月日