供货合同范本15篇【多篇汇编】

供货合同范本15篇 供货合同范本1甲方（需方）：乙方（供方）：根据中华人民共和国合同法和其他法律法规，甲、乙双方本着“诚实信用、等价有偿、互利互惠”的原则，经友好协商一致，达成如下合同条款，供双方共同遵守。一、合同标的第一条 甲方购买乙方供应的水暖材料，产品名称、编号或规格、数量、单价、总价等，需单独列表明示。二、产品质量要求第二条 乙方供应的全部材料的产品质量按国家质量标准和技术指标执行，无国家质量标准及技术指标的，执行北京振利高新技术有限公司的企业标准。三、包装、交货、验收及异议处理第三条 乙方供应的产品包装符合要求 第四条 交货规定1、交货方式：分批供货。并按下列第（ ）项执行： （1）乙方送货； （2）乙方代运； （3）甲方自提自运。2、运输方式：3、运输费：4、装卸费：5、到货地点和接货单位（或接货人） 、。6、交货日期：甲方应于实际供货前 日向乙方送达书面供货通知。乙方按照甲方向其送达的书面供货通知中要求的品名、数量及供货时间供货。7、其他：如甲方所购进的货物出现滞压，乙方同意在货物不影响二次销售的情况下按照甲方的要求给予调货或退货，运输费用由甲方承担。第五条 材料运至到货地点时，甲、乙双方、工程监理单位及施工单位应根据本合同及书面供货通知的约定，及时对货物进行初步验收，签署检验和验收报告后，将货物交付甲方。甲方如对乙方所供产品质量存有异议，需在货到现场后15日内提出。第六条 如甲方未按规定期限提出书面异议的，视为所交产品符合合同规定。甲方因使用不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。乙方在接到甲方书面异议后，应在 15日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。四、货款及费用结算第七条 货款及费用的结算方式如下：现款现货五、违约责任第十一条1、乙方的违约责任所供材料质量不符合本合同规定时，乙方应根据甲方的要求负责换货或退货，并承担换货和退货而支付的实际费用；乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。多交的部分，甲方如不需要，可以退货，由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的 1 %的违约金。但因甲方原因或不可抗力除外。产品交货时间不符本合同和书面供货通知规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值 1 %的违约金。2、甲方的违约责任甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值 1 %的违约金。乙方不同意退货的，甲方仍须按本合同规定收货。未经乙方同意，甲方违反合同规定拒绝接货的，应承担货物运输费用，并向乙方偿付拒绝接货部分货款总值 1 %的违约金；逾期付款的，每逾期一日，甲方须按未付款项的 1 %向乙方支付违约金。 第十二条 本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝供货或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。第十三条 甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得相关主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。六、解决纠纷的办法第十四条 本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，协商不能解决时向供方所在地人民法院起诉。七、附则第十五条 本合同经双方法定代表人或持授权委托书的委托代理人签字或盖章后生效。乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结清后终止。第十六条 本合同在执行期间，未尽事宜，由甲乙双方协商解决，另行签订书面补充协议。补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。第十七条 本合同共一式四份，甲、乙双方各执两份，具有同等法律效力。甲方： （盖章）法定代表人：授权代理人：电 话：开户银行帐号：乙方： （盖章）经办人：法定代表人：电 话：开户银行：帐号：供货合同范本2甲 方(需方)：乙 方(供方)：根据中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定，本着平等互利、诚实信用的原则，甲乙双方经友好协商，达成本合同，以资共同遵守。一、 合同货物甲方向乙方采购的货物名称、品牌、规格型号、质量标准、生产厂家(产地)、数量、单价和合同总价详见附件供货明细表。二、 货物交付1、 乙方应在 年 月 日前或在甲方发出书面供货通知后 2 天内按照甲方要求将货物运至供货地点 宜昌市伍家岗区怡馨小区项目部 。2、 甲方委派 周 君 为收货负责人，身份证号： 420_36 ;联系电话： 。3、 乙方负责货物的包装、运输费用(不包含卸货)，确保货物完好无损地按时交付给甲方。4、 货物运送至供货地点，并在甲方指定地点卸货后，乙方送货人员应当与甲方收货负责人共同办理到货验收。对货物有异议的，甲方有权当场拒收。5、 验收合格后，乙方应将货物、产品合格证等质量证明文件、使用说明及保修文件、其他配套物品和资料等全部交付给甲方，由乙方送货人员与甲方收货负责人共同签字确认，双方签字确认之日为货物交付之日。验收不合格，甲方拒收或退货的，乙方负责退换货并承担相应的费用和给甲方造成的损失。6、 货物交付前的毁损、灭失风险由乙方承担，此后风险由甲方承担。三、 质量保修和售后服务1、 货物必须符合相关质量标准并具相关资料备查。2、 所供产品须是襄阳米朗管业有限公司生产。3、 根据甲方检验标准的检验结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果产品的数量、质量或规格与合同不符或证实产品有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合 的材料等，甲方有权以书面形式通知乙方并提车索赔。四、 货款支付双方约定付款方式为：乙方应凭甲方开据的入库单对甲方进行结算，甲方按照乙方提交有效票据结算与入库单上的日期于一个月后的柒日内向乙方支付对应货物货款。五、 违约责任1、 甲乙双方未按照约定履行合同义务的，应赔偿给对方造成的实际损失。2、 乙方逾期交货的，每逾期一日应按逾期交货价款的 1 %向甲方支付违约金;逾期交付超过 7 日的，甲方有权解除合同。如乙方逾期交货给甲方造成损失的，包括但不限于工期延误的违约赔偿金等，由乙方承担赔偿责任。3、 货物质量不合格给甲方造成损失的，乙方应向甲方支付违约金 5000 元，违约金不足弥补给甲方造成的损失，乙方还应承担赔偿责任。六、 解决争议的方式因本合同所发生的争议，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方住所地的人民法院提起诉讼。七、 其他约定事项1、 甲方分支机构总经理 王 斌 为甲方的委托代理人，本合同以及合同履行过程中涉及的补充协议、结算文件、付款计划、欠款说明等一切文件必须由其签字并加盖甲方公章方为有效，合同另有约定除外。2、 本合同附件作为合同有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。3、 本合同自甲乙双方签字盖章后生效，合同一式 贰 份，甲方执 壹 份，乙方执 壹 份，具有同等法律效力。补充条款：甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日供货合同范本3使用方(以下简称甲方):供应方(以下简称乙方)：第一项 目的和背景项款1.1 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律法规和本项建设工程的具体要求，甲乙双方在协商一致基础上，本着自愿、公平和诚信的原则，双方就挤塑板供应事宜签订本合同，以资共同遵守。第二项 材料交货地点、供货期限2.1 交货甲方项目工地。2.2 供货起止时间：_年_月_日至_年_月_日第三项 供应要求及价格3.1单价(元/m3) ; 最终以实际结算为准。3.2上述价格为到货价，含运费。第四项 结算和资金支付项款4.1 结算方式：款到发货（使用方把款打至供货方指定帐户）。第五项 质量标准和验收5.1 乙方应对供应材料的质量负责。5.2 材料应符合现行国家质量要求和行业有关标准，符合业主要求。5.3 乙方货到后甲方应组织人员初验，初验合格的，甲方签收;第六项 甲方的责任和义务6.1 甲方应根据施工进度，提前_天向乙方提供货要求通知，通知包括但不限于书面、口头、传真、电话、电子邮件方式。6.2 乙方按时送达材料后，甲方应及时组织初验，初验合格的，及时签收确认，初验不合格的，通知乙方退货或作换货处理。第七项 乙方的责任和义务7.1 乙方应按合同要求及时保质保量供应材料，如不能按时供应，或供应的材料不合格，由此给甲方造成的损失，乙方应负责赔偿。7.2 乙方应按国家有关规定及时向甲方提供相关资料：如材料检测报告。第八项 甲乙双方其他约定项款8.1 乙方保证材料在供应之前所有权确为自己所有，不存在权利瑕疵，8.2 双方约定材料在运到甲方指定的地点前，产品毁损的风险由乙方承担。第九项 违约责任9.1非因质量原因甲方中途退货的，应当承担退货价金10%的惩罚性违约金，不能继续履行合同的，乙方有权单方面解除合同;9.2乙方不能按期交货的，应当承担本批货款总价的10%的惩罚性违约金，并继续履行合同。9.3因不可抗力造成本合同不能履行的，任何一方均可解除合同，并互不承担违约责任。第十项 争议解决项款10.1 因履行本合同发生的争议，由当事人双方协商解决10.2 如仍未解决，依法向甲方企业法人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一项 合同生效及其他11.1 合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式_份，甲乙双方各执_份，每份具有同等法律效力。11.2 本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。甲方： 乙方：委托代理人： 委托代理人：日期： 日期：供货合同范本4甲方(购买方)：乙方(出卖方)：根据中华人民共和国合同法及其他相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就石材供料达成如下协议：一、关于合同标的物甲方因位于的建设工程需要，向乙方购买石材(石材的名称、数量、规格、单价和暂定总价等内容详见本合同附件一石材供料清单)。二、关于质量要求本合同所涉石材质量采用以下第()方式确定：1、国家标准。2、行业标准。3、企业标准。双方约定根据企业标准确定本合同石材质量标准。4、封样标准。如采用本质量标准，须根据石材质量鉴定需要，将相应石材进行封样，甲、乙双方各持同质同量的石材封样样品一份。5、特别约定标准。甲、乙对石材质量特别约定如下：三、关于石材色差甲、乙双方一致确认，石材系天然产品，故在本合同约定范