装饰工程合同书
装 饰 工 程 合 同 书甲方:乙方:名雕装饰设计工程(韶关)有限公司甲方委托乙方承担本工程的施工,安装任务,为明确双方权利和义务,结合装修工程具体情况,双方达成如下协议:一. 工程概况:1. 工程名称:2. 工程地方: 3. 工程施工安装内容以双方签认的工程报价单中项目为准;施工费用以双方签认的工 程报价单中单价为依据,按实际工程量结算;增减项目需经甲乙方协商确定单价签认后生效,如增减设计.施工.安装项目。4. 乙方按工程量报价清单的报价并按合同约定优惠后计算工程款总造价收取6%管理费,计入工程款。5. 双方商定本工程_个工作日,乙方按时.保质.保量完成全部施工及安装项目.即自 年_月_日起(工程以施工材料进场的第二天计)。二.甲方工作1.开工前,全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物,对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具.陈设等应采取保护和安放措施,若因甲方不采取必要的保护和安放措施而造成家具.陈设的损失由甲方承担。2.向乙方提供施工所需的水.电等设施。3.协助乙方办理施工申请.审批等手续.并负责按物业管理规定各自缴纳物业管理处报批的一切费用。4.对工程质量,进度进行监督检查,及时办理验收结算。5.甲方指派人员参与或监督工程施工的,甲方所派人员的行为,甲方应予承认。6.协调乙方施工中属甲方应尽的具体事宜。三.乙方工作1.乙方派出专职工地工程监理,负责合同的履行,按合同要求组织施工,保质.保量按期完成施工任务;解决由乙方负责的各项事宜。2.严格执行施工规范,安全操作规程.防火安全规定,对施工现场的防火防盗及其它安全事故。3.严格按照双方签认的图纸或说明进行施工,做好各项质量检查和施工记录。4.工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的设施和施工成品进行保护。四.关于工程价款及结算的约定1.本合同签订后,甲方预付乙方签认的报价单中工程款总额的40%（含设计定金）。乙方才进场施工。2.工程施工过程中,泥.水.电工完成前期工程,木工进场当天甲方预付乙方第二期工程款即双方签认的报价单中工程款总额的30%及增加项目金额的25%,木工基本完成,油漆工进场当天甲方预付乙方第三期工程款即付满第二次预算(以双方签认项目的单价及实际工程数量计算和增加项目)总工程款的95%。甲方预付的工程款以乙方财务部开出的.带有财务章的票据为准。(个人白条不作依据) 3.所剩5%工程款在施工及安装竣工验收后当天甲方付清给乙方全部工程款。4.双方同意以<<报价单>>为本工程单价及数量的基础约定,结算时以实际工程量为准。5.工程量的核实确认.乙方完工后,向甲方提出已完工程量的报告,甲方(或代表)收到报告后,未在十天内与乙方一起计量或提出其他意见,从第十一天起乙方报告中开列的工程量视为已被确认,作为工程款支付的依据。五.关于材料供应的约定1.本工程所需,按报价单规定应由甲方自购的施工材料,应为符合设计要求的合格产品.分别在工程开工之前三天内由甲方采购供应到工地现场.由甲方供应的材料.设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失的.责任由甲方承担.甲方供应材料,经乙方验收后,由乙方负责保管.乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。2.凡由乙方采购的材料,设备质量或规格不符合双方约定要求的应禁止使用,若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。乙方采购的材料必须符合国家质量标准和环保要求。六.关于双方责任的约定1.甲方责任:因甲方原因影响工期,工期相应顺延,并承担由D.E.F条款原因造成乙方的损失: A.不能按期.按时供水电: B.不能保证每天有10小时工作时间(含加班时间); D.提供的材料设备不符合质量或规格造成返工; E.不能按期付工程款; F .变更设计及因变更设计造成的材料.人工的浪费; G.逾期验收; H.因甲方原因终止合同,而施工工程量未过半,乙方除收取已施工项目的费用外另收工程设计费; I .非乙方造成的其它不可预见的原因.2.乙方责任: A.不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延,相应损失由乙方承担; B.对竣工验收后保修期两年内发现的属于乙方施工安装的质量问题,乙方免费维修;如因质量问题引致甲方损失或引致第三方损失，需甲方承担责任时乙方应予以赔偿 C.乙方施工过程中违反操作常规造成的自身或第三方人员伤害,责任由乙方负责; D.由于乙方施工造成甲方物品损坏,乙方应予以修复或赔偿; E.由于乙方违反物业管理处规定所造成的罚款和赔偿,费用全部由乙方负责.七.关于设计与施工及验收的约定 1.乙方设计师完成施工图后必须在商定的时间内给甲方审图,经甲方确认签字认可后乙方方可施工.因设计错误引致的责任和损失，由乙方承担。2.乙方必须严格按甲方签认的图纸施工.安装.3.在施工过程中,甲方提出变更设计.停此施工或增减项目,应以书面形式通知乙方,列明停止施工或变更.增减的原因.工程部位.时间.材料等.乙方根据变更要求两天内向甲方提交变更所采取的措施.增减的造价.因停工等原因造成的机械呆滞.综合管理费.延误工期.补偿停工和已采购材料损失(因变更设计而无法利用所造成的材料浪费)等费用清单.4.隐蔽工程在隐蔽前由乙方通知甲方到场验收,甲方两天内不验收,乙方可自检后隐蔽并如实填写隐蔽记录,甲方应予以承认.5.工程竣工后,乙方通知甲方验收.甲方应在接到通知后七天内验收.并办理验收,移交手续.若甲方在规定时间内不能验收,需及时书面通知乙方,另定验收日期.否则乙方视甲方通过验收.若另定验收日期,甲方应承认第一通知时间为竣工日期,并承担乙方看管场地的相关费用.八.奖励和违约责任1.由于甲方原因导致延期开工或中途停工,除顺延工期外,甲方应补偿因停工，窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方应支付乙方-元一天。甲方不按合同的约定预付工程款,每拖延一天,按应付款金额的 加付滞纳金.2.由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天.乙方支付_元违约金.3.工程未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成的损失由甲方负责.并视为甲方已实际验收.4.因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方,由此造成的经济损失.九.双方签认的装饰工程报价单.施工图和经双方协商达成一致的其它具体问题协议,作为合同附件,与合同具同等效力.十.本合同一式两份,甲.乙双方各执一份.十一.本合同经双方签字后生效,如有不尽事宜,双方本着友好互利原则协商解决.如协商调解不成,双方同意向-人民法院起诉.甲方: 乙方:名雕装饰设计工程(韶关)有限公司代表人: 代表人:电话: 电话:
