安装工程施工合同_合同范本_燃气安装工程施工合同_管道安装工程施工合同

该文本为Word版，下载可编辑安装工程施工合同_合同范本_燃气安装工程施工合同_管道安装工程施工合同 管道安装工程施工合同。 合同可以维护我们的合法权益。很多时候都需要用到它。制定合同时要遵循等价有偿的原则。施工合同指建设单位和承包方施工单位为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利义务关系的书面协议。施工合同的条款决定了合同签订双方的义务和权利，那么，你想知道有关施工合同的内容资料吗？以下是我收集整理的“安装工程施工合同_合同范本”，希望能对您有所帮助，请收藏。 发包方（甲方）： 广州大学 合同编号：gdht- 承包方（乙方）： 签订地点：广州大学 按照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定以及甲方招标文件和乙方投标文件，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第一条 工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点：广州大学新校区 。 1.3承包范围： 按甲方招标文件、设计图纸、说明资料等。 1.4承包方式： 。 1.5工期：本工程自200 年 月 日开工，于2XX年 月 日竣工。 1.6工程质量：按国家和广东省建筑安装工程及甲方招标文件规定的质量标准验收 。 1. 7合同价款：人民币￥ 元（大写） ， 第二条 甲方工作 2.1开工前 天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明 1 份，并向乙方进行施工现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。 2.2指派 为甲方代表，负责合同履行并对工程质量、进度进行监督检查，联系协同办理验收、变更、登记及其他有关事项的手续。 2.3如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。 2.4协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。 第三条 乙方工作 3.1指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 3.2严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。 3.3遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位（住户）的关系。 3.4施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。 3.5工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 第四条 关于工期的约定 4.1甲方若要求乙方工期提前竣工时，应征得乙方同意，并向乙方支付因提前完工采取措施的费用。 4.2因甲方原因造成乙方不能按期完成工程，则工期顺延。 4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期的，工期不顺延。 4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。 第五条 关于工程质量及验收的约定 5.1本工程以建筑装饰装修工程质量及验收规范（gb50210-XX）等国家制订的施以及验收规范和甲方招标文件与设计要求为质量评定验收标准，甲乙双方如遇对质量要求和技术指标标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中有关质量要求和技术指标比较优胜的原则选择确定该项的约定标准。 5.2本工程质量应达到国家质量评定合格（优良）标准。 5.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应提前3天书面通知甲方验收，如甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工的，则工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，工期也予顺延。如乙方未通知甲方即自行验收，甲方不予承认，此事项如甲方要求复验时，乙方应承担因此引起的所有损失费用和贻误工期的责任。 5.4由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。 5.5 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知 10 日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。 第六条 关于工程价款及结算的约定 6.1双方商定本合同价款采用下列第 种方式： （1）固定价格。 （2）固定价格加 空白 %包干风险系数计算。包干风险包括 空白 内容。 （3）可调价格：详见本合同第十一条。 6.2本合同生效后，甲方分3次，按下表支付总额为￥ 元的工程价款。 拨款分 3次进行 拨款 100 % 金 额 (元) 工程完成30%时（乙方应在提交此项发票和支付凭据资料的同时，向甲方交付按本合同价款5计款的履约保证金） 30 工程完成50% 20 验收合格后支付竣工结算余款 50 6.3 工程竣工验收合格一年后，乙方提出工程结算并将验收结算有关资料送交甲方；甲方自接到上述资料的 天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意；并在 天内，结清尾款并退还履约保证金。 第七条 关于材料供应的约定 7.1凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。 7.2由乙方负责采购工程所需材料并供应至施工场地。 7.3 材料设备应附有出厂合格证，如一方对材料设备有异议应进行检验。如检验合格，检验费用由持有异议一方承担，否则由采购方承担。 第八条 有关安全生产和防火的约定 8.1乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程、建筑安装工人安全操作规程、中华人民共和国消防条例和其他相关的法规、规范。 8.2由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失及其后果责任。 第九条 奖励和违约责任 9.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方 / 元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的 / %支付滞纳金。 9.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 元违约金；逾期三十天后，甲方有权终止本合同，乙方应按合同价款的30向甲方支付违约金外，并全额退还甲方已经预付的款项及其利息。 jht868.精选阅读 夜景安装工程施工合同范本 发包方（以下简称甲方）： 住址： 承包方（以下简称乙方）： 住址： 根据中华人民共和国合同法，甲方将_项目的夜景安装工程承包给乙方施工，在平等、自愿的原则下，结合具体情况，双方协商一致，签订本合同： 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包方式： 4、工程内容： 5、工程造价： 二、施工期限 1、_年_月_日开工，_年_月_日完成。 2、因不可抗拒因素导致施工不能的，则工期顺延。乙方无正当理由不施工，延误工期的，每延期一天，乙方需向甲方缴纳罚款_元/天。 三、质量和效果要求 1、乙方提供夜景亮化工程产品的质检报告及合格证； 2、乙方负责工程的整体施工及系统工程，包括设备供货、系统设计、安装调试和操作培训工作； 3、乙方承包甲方施工的夜景安装工程，必须按照国家、行业的设计要求、夜景亮化效果、灯具布置图等要求施工，保证达到质量要求； 4、乙方保证亮化效果达到甲方要求。 四、甲、乙双方责任 1、甲方责任 （1）图纸和技术的交底须在开工前10天完成。 （2）积极配合乙方施工，做好施工现场协调、协助工作。 （3）对工程进度和质量进行监督，及时组织工程验收，按期支付工程价款。 2、乙方责任 （1）施工前编制灯光设计方案、效果演示图和施工组织设计交给甲方审查。 （2）严格按规定施工，保证施工质量，按合同规定如期完工和交付，办理工程竣工验收和结算。 （3）工程竣工后，在合同规定的保修期内，对属于乙方负责的工程质量问题负责无条件修理，因施工质量问题造成甲方的损失由乙方赔偿。 五、安全责任 1、在使用甲方设施时应注意安全措施，保持建筑的整洁，如有损坏，乙方应无偿修复、赔偿。 2、晚上加班时要控制噪声，及时清运垃圾，在甲方指定地点堆放并外运。 3、严格按照安全规范操作，确保安全施工，否则造成一切工伤事故责任完全由乙方负责，甲方不负任何责任。 六、验收及保修 1、乙方完成施工后，应向甲方提出竣工验收申请。 2、甲方接到乙方竣工验收申请后，应于_天内组织城市管理委员会等相关部门共同验收，验收不合格的，乙方应无条件返工至合格。 3、本工程免费保修_年，非工程设计、产品和安装质量问题除外，接到甲方维修通知_小时内到达现场进行维修。 七、工程费结算与付款 经甲方和城市管理委员会共同验收合格后，甲方_天内一次性支付工程款（除留5%质保金）给乙方，即_元整，质保金_万元，在_年内付清。 八、违约责任 1、合同签订后，单方面不履行合同义务者需要承担违约责任，违约方需支付_万元违约金给守约方，同时对方保留追究违约方的权利。 2、未尽事宜双方友好协商，如协商不成可向合同签订地、合同履行地人民法院起诉。 九、本合同一式_份，甲乙双方各执_份，双方签字盖章生效，具有同等法律效力，合同履行完毕后，自动失效。 甲方： 负责人： 联系方式： 合同签订地： 合同履行地： _年_月_日 乙方： 负责人： 联系方式： 合同签订地： 合同履行地： _年_月_日 消防安装工程施工合同范本 发包方：_房地产开发有限公司（以下简称甲方） 法定注册地址： 法定代表人： 联系电话： 承包方：（以下简称乙方） 法定注册地址： 法定代表人：